...alınamadığı, ülkemizde yaşanan Covit19 salgını da dikkate alınarak işin durdurulduğu, çalışılamayan sürenin ek süre olarak... ...imar uygulamasına bağlı olarak ruhsat alınamaması sebebiyle durdurulmasına binaen ve Covit19 salgını kapsamında verilen...

işin süresi , ivedilik , pazarlık usulü ...incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin...

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, ihale konusu işin 4734 sayılı Kanunu'nun 21. ...incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin...

...dinlenen tanık beyanlarında ve alınan bilirkişi raporunda işin gecikmesinde idarenin kusurlu eylemlerinin payı olduğunun... ...incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin...

Devam eden Covid-19 pandemisinin işin 350 günlük sürede bitirilmesine engel teşkil edip etmeyeceği, -

...komisyon marifetiyle durum tespiti yaparak tutanakla belirlediği, işin tasfiyesi yoluna gidildiği ve ... ...sözleşmenin fiilen uygulama imkânı kalmadığından işin durdurulması ve tasfiyeye gidilmesinde iş sahibine kusur yükletilmesi...

...uğradığını ve bu zararın tazmin edilmesi gerektiğini, sürecin durdurulması adı altında askıya alınması ve netice itibariyle... projesi içerisinde yer alan 6 adet sulama projesi yapım işinin ...

2- Yapılacak işin zorluğundan bahisle süre uzatımı verilmesinin mümkün olmadığına, …

gecikme cezası , havanın fen noktası , işin bitim tarihi , süre uzatımı

...kompozit cephe kaplaması işlerinin davalılarca üstlenildiği, işin süresinin 70 iş günü olarak belirlenmesine rağmen...