...artışına ilişkin yeni birim fiyatlara ve 41 günlük süre uzatımına itirazının olmadığı, Yüklenici... ...meydana gelen gecikme sebebiyle 41 gün süre uzatımı verilerek işin bitim tarihinin 25/06... ...kazandırılabilmesi amacıyla, birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine...

...sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilen işlerde ihale dokümanlarında tasarı olarak... ...Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’ne istinaden verilen süre uzatımları sonrası hazırlanan revize iş... ...Teşkilatı tarafından hazırlanacak olan süre uzatımı raporunda idareden kaynaklı olarak yüklenicinin...

...maddesinde “İş Programı”,“Yüklenicinin, işin süresi ve varsa iş kısımlarına ait bitirme tarihleri... (7) İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun... ...konusu değişikliklerin, değişiklik öncesi hakedişlerde yer alan fiyat farkı hesaplarına da...

...teknik personel cezası kesilmesi nedeniyle hakedişlerden yapılan tevkifatların, bakiye hakediş... ...kontrol firmasının yaptığı denetimlerde işin süresinde davacı firma tarafından bitirilemeyeceğinin... ...sözleşme dışı işlere bağlı olarak süre uzatımı ve iş artışı nedeniyle fiyat farkı...

...Bakanlığının görüşü alınarak idare tarafından süre uzatılabilir. ...nın görüşü alınarak idare tarafından süre uzatımına gidilebileceği anlaşılmaktadır... ...imzalanan eser sözleşmeleriyle taahhüt edilen işlerden doğan uyuşmazlıklar üzerine açılan...

...bulunan tutar (TL), anahtar teslimi götürü bedel işlerde ise uygulama ayında gerçekleşen ilerleme... ...grupları için uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun... ...artışı yapıldığı ve Yükleniciye … gün süre uzatımı verildiği, Yüklenicinin bu minvalde ödenek...

...maddeleri hükümleri, normal şekilde bitirilmiş işlerde olduğu gibi aynen uygulanır. İdare, belirli bir süre vererek bu işlerin yapılmasını yükleniciden isteyebilir. ...sürenin, sözleşme ve eklerinde belirtilen süre uzatımı gerektiren haller ile ortaya çıkan...