...idareye veremezsin, yükleniciye de isteyemezsin... ...çözümü konusunda Dairemizin önceki kararları... sayılı kararında, 4734... ...bitirilmesini temin amacıyla Bakanlar Kurulu'... ...sözleşmeleriyle taahhüt edilen işlerden doğan uyuşmazlıklar... ...verildiği, Bakanlar Kurulu'nun Anayasa...

...iş devam ederken hakedişlerden, işin tamamlandıktan... ...yerlere ödendiğine dair belgelerin teşebbüsü... ...rağmen idareye kurum, kuruluşlar ve kişiler... ...maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği... ...hallerde ise tamamı, Yükleniciye iade edilir... Kısmi teklif verilmesine imkân tanınan...

...kurulma giderlerinin yükleniciye ait olacağı... ...tarihten itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte... ...eden davacıya geri verilmesine, 6100 sayılı... Uygulama Dairesi Başkanlığı... ...miktarın da bilirkişi kurulunca belirlenen... ...kararlaştırıldığını, kararın bildirimi üzerine...

...nün (Kanal Yatırım Dairesi Başkanlığı... ...gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı... ...programının geriye dönük hakedişlerdeki fiili gerçekleşme... ...tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 105 gün süre... ...anlaşmazlıkla ilgili olarak Kurulumuz görüşü talep... ...tarih ve 5217 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı...

...binaen 2013/5217 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı... ...nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı... ...yüklenicinin teklifi ve Yönetim Kurulu’nun ... numaralı Kararı ile “Revize İş... ...değişiklik öncesi hakedişlerde yer alan fiyat... (Sayıştay 5.Dairesinin 09.07.2019...

...içerisinde Bayındırlık Kuruluna intikal ettirilir... ...Bayındırlık Kurulunun kararını beklemeden... ...birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir... ...fiyat farkı verilen işlerde “temel endeks... ...göre güncellemesine dair herhangi bir ibare... ...ve 2013/5217 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı...

...Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı... ...verilmesi öngörülmeyen işlerde, iş artışının... ...ve 2013/5217 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı... ...sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “4734 sayılı... ...mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzca inceleme... ...birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir...

...Müdürlüğü Kanal Yatırım Dairesi Başkanlığı... ...sözleşmeye bağlanan işlerde, sözleşmesinde... ...birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir... ...ve 2013/5217 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla... ...mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzca inceleme... ...Yüksek Fen Kurulu 2018/47 Kararında belirtildiği...

...gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı... ...bedelli Samsun Vergi Dairesi Müdürlüğü... ...ödenmesi öngörülen işlerde, iş programları... ...ödenek aktarma komisyonu kararı ile birinci revize... 2013/5217 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı...

...sokakları içermesi sebebiyle yükleniciye kısım kısım... ...Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı... ...ödemesi öngörülen işlerde ihzaratı,) yıllık... ...tarih ve 5217 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı... ...mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzca inceleme... ...uzatım ve ödenek aktarma kararının) kendisine...