...değerlendirilmesi gerektiğini belirterek sorumluluk itirazında bulunmuştur. ...kesinleştikten ve sözleşme imzalandıktan sonra işin bedelinin ödenmesinde görevi gereği gerekli... ...yetkilisince onaylanan ihale kararlarının, ihaleye teklif sunan isteklilere tebliğinden...

...fıkrasında; “33.29.1) Yeni iş kalemlerinin bedelinin tespitinde analizlere dayanak teşkil... ...İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 08/06/2017 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan... ...yeni birim fiyatlara ait tutanağın tarafların itirazsız imzası ile idare onayına sunulmasını...

...başlıklı 22 nci maddesindeki usul ve esaslara göre, ihaleye esas proje üzerinden yapımından vazgeçilen... ...edilerek yeni iş kaleminin sözleşme bazında bedeli yükleniciye ödenir. (Yüksek Fen Kurulunun 2017/4313 sayılı görüşü) Anahtar teslimi...

...58 olarak belirlendiği, bu tahlile davacının itiraz etmesi üzerine bu sefer Türk Standartları... ...nakte çevrilen teminat mektubu ile sözleşme bedelini idareden talep edebileceği gerekçesiyle... ...Dairenin 11/04/2017 tarih ve E:2016/10215, K:2017/4254 sayılı kararıyla karar düzeltme...

Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer... Başvuru konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin 25.1’inci...

...ilişkin idareye yönelik herhangi bir soru veya itiraz yöneltilmediği, ihale sürecinin söz... ...yapılan yargılama neticesinde düzenlenen 12.01.2017 tarih ve 471 sayılı Ek İlam ile daha önce...

...takdirde, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin %0,03 (onbindeüç) oranında gecikme... ...verildiği, hükme esas alınan bilirkişi raporuna itiraz edildiği, gecikmenin kimden kaynaklandığına... ...doğrultusunda Kepez Belediyesi ekiplerince 13/02/2017 tarihinde inşaatın mühürlendiği ve inşaatın...

...yüklenicinin, “YBF-44, YBF-45 ve YBF-46 numaralı pozlara itiraz kaydı ile” şerhi düşerek imzaladığı... ...Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 24/04/2017 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan... ...eklerinde birim fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedeli, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine...