...gecikme, numunelerin incelenmesinde geçen süre, hakedişlerdeki gecikme, anıtlar kurulunca projenin... ...vacı yüklenici 05.11.2013 gün 2013/2 ihale kayıt numaralı sözleşme ile Trakya Kalkınm... İş artışı ile ilgili davacının bedel talebi de bulunmamaktadır.

...kamulaştırma işlemi yapmadan, müvekkil şirketi üçüncü kişilerle karşı karşıya bırakarak kanunî olmayan işlemlerin yapılmasını talep ettiğini, buna rağmen, bu sürelere ait cezai işlem yapıldığını ve bu gecikmeye neden olan sürelerin hakedişten kesildiğini, 1 no.lu hakedişin ihtirazi kayıt olmaksızın imzalamasının ise diğer hakkedişler...

Bilirkişiler “yeni birim fiyatın belirleneceği düşüncesi ile yüklenicinin ara hakedişlere ihtirazi kayıt koymaması sözleşmeden doğan alacağın ödenmemesini gerektirmez” şeklindeki hatalı görüşten hareket ederek yüklenicinin ihtirazi kayıtsız imzaladığı ara hakedişlerde idare lehine oluşan müktesep hakları kesin hesapta dikkate...

...4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...çalışmaları sırasında tasfiye kesin hesabı ve kesin hakedişinin hazırlanması sırasında yüklenici...

...gerçekleştirilen ve yüklenici tarafından kabul edilen hakediş ödemelerinde yer alan fiyat farkı hesaplarının... ihale kayıt numaralı ……… numaralı Kararı ile “Revize İş Programı” kabul edilmiştir.

...dışı fazla imalât bedelleri ile 13 numaralı hakedişten sonra yapılıp ödenmeyen imalât... ...olup, sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa ihtirazi kayıt ileri sürülmeksizin edanın kabul... ...şartı talep edebilmek için teslimde ihtirazi kayıt konulmasına gerek olmadığına dair bir... Kararın belirtilen sebeplerle bozulması uygun görülmüştür.

Taraflar arasında 10.06.2016 tarihli kesin hakediş tutanağı tanzim edilmiş, davacı bu hakedişi usulüne uygun ihtirazi kayıt koyarak imzalamış, davacının alacağından bu hakedişte 28.02.2016 ile 10.06.2016 tarihleri arası 103 gün için sözleşme bedelinin %0,03 oranında 118.532,26 TL gecikme cezası kesilmiştir.

Revize iş programını ihtirazi kayıtla imzalayarak) itiraz ettiği ve anlaşmazlığın... ...Kanunu’na göre 04/06/2018 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...için % 16,40 olarak belirlendiği ve yüklenicinin ihtirazi kayıtla imzaladığı 3. ...en son düzenlenmiş 31/12/2020 tarihli 17 nolu hakediş itibari ile sözleşme fiyatları ile...

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından,işin geçici kabulünün yapıldığı, kesin hakedişin düzenlenerek ihtirazi kayıt konulmadan kendilerine ödendiği, davalı idarece eksik ve kusurlu işler yönünden yapılan harcamaların belgelendirilemediği ileri sürülmektedir.