...davacı vekilinin sair temyiz itirazları reddedilerek, yargılama giderleri yönünden bozulmuş... ...cezai şart talep edileceğini içeren ihtirazî kayıt düşülmediği veya bu sebeple bir ihtarda... hükmü uyarınca ihtirazi kayıt ileri sürülmeksizin iş kabul...

...Kamu İhale Kanunu’na göre 15/03/2018 ihale edilerek 30/04/2018 tarihinde birim fiyat sözleşmeye... ...sürenin sonunda, eğer sözleşmede bu hususta bir kayıt yoksa otuz gün içinde tahakkuka bağlanır... hakediş , KDV , süre uzatımı

...alımlarının, harcama birimi talebinin daire kayıtlarına alınmasından itibaren sözleşmenin... n) Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak …” ...belgelerinin doğru düzenlenmesi ve özellikle hakedişlerden yapılacak kesintilerin kontrol...

...varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını... İhale işlem dosyasının kontrol edilerek eksiksiz olmasının sağlanması, 2.9. Yapım ve hizmet alımı ihalelerinde hakediş belgelerinin doğru düzenlenmesi ve...

...yeni duruma göre yeni birim fiyatlar üzerinden hakedişe dâhil edildiğini iddia etmekte iseler... ...31.08.2015 tarihinde ihalesi yapılan … ihale kayıt numaralı “… Son olarak, aynı dönem (Ağustos 2015) içerisinde ihale edilen “…

2022/1119966 İhale Kayıt Numaralı “Üniversitemiz Ali Şevki Erek... ...mevzuata aykırılık teşkil eden ihale dokümanı ile ihalenin sonuçlandırılmasının mümkün...

...tesisatların demontaj bedellerinin ödenip ödenmeyeceği ile fiyat farkı hesabı hususlarında Kurulumuz... ...iş bitim tarihinden önce düzenlenmiş en son hakedişte uygulanmakta olan endeksin dikkate alınarak...

...taraftan, ödeme emri kapağında ve ödemeye esas hakedişlerde imzaları bulunduğu gerekçesiyle... sayılı Olur ile ...

...tarihi Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağında kayıt altına alınan geçici kabul itibar tarihidir... Yukarıda açıklanan sebeplerle, dilekçi iddialarının reddi ile 735 sayılı ilamın 7.

Süre uzatımının hatalı verildiği gerekçesiyle gecikme cezası kesilemez. uyarınca eseri teslim alırken ihtirazi kayıt ileri sürmeyen iş sahibi ceza...