...mücbir sebep kapsamında değerlendirilemeyeceğine ilişkin 04/10/2017 tarih ve … sayılı Kamu İhale Kurulu (Kurul) kararının...

Davacı vekili, 06/09/2017 tarihli ıslah dilekçesinde gecikme cezasına ilişkin... ...sebeplerden dolayı olması gereken ile gerçekleşen sipariş verme süreleri arasında yaklaşık 5 aylık gecikme yaşandığı...

...2014/1626 Esas 2015/77 Karar, 16.03.2017 gün 2016/4147 Esas 2017/1154 Karar sayılı ilamları). ...Sözleşmeleri Kanunu’na uygun prosedür yürütülerek yani ihale ve ilan, pazarlık ya da doğrudan temin usulüne göre işlem yapmaksızın...

… Belediyesinde; bir önceki (2017) yılında gerçekleşen bütçe gelirinin (… ...yapan avukatın yasadan kaynaklanan diğer izinleri ve çalışma sürelerinin kısıtlı olması karşısında dava takip işlerinin...

...üzerinden imalatların niteliği, teknik özelliği ve yapım süreleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle, gün bazında...

...çalışılamayan günler ve süre uzatımları dikkate alınmadan sürelerin belirlenmesinin uygun olmadığı şeklindedir. ...işyerindeki sorumluluklarını yerine getirmediği ve 11.07.2016-06.11.2017 tarihleri arasında işyerinde bulunmadığı sonucuna kesin...

Yüklenici kiralanabilir alanlar ile ilan ve reklam alanlarından elde edeceği gelirleri de idareye... ...temyiz başvurusu üzerine Sayıştay Temyiz Kurulunun 20.12.2017 tarihli ve 43877 tutanak sayılı Kararı (1.

...MAHKEMESİ KARARI İlk Derece Mahkemesinin 22.05.2018 tarihli ve 2017/141 Esas, 2018/561 Karar sayılı kararı ile; .. ...gibi kamuoyuna köprünün açılacağı tarihin aylar evvelinden ilan edildiği, güzergahı düzenlemeye yetkili bulunan UKOME...

...esas imalatların analizleri ihale aşamasında tüm isteklilere ilan edildiğinden; yaklaşık maliyette de kullanılan kamu birim... ...bendindeki gerekçelerle güncellenerek de 2016 yılı için … TL, 2017 yılı için … TL, 2018 yılı için ise … TL’ye yapılarak...

Bu doğrultuda yapılan inceleme sonunda Özel Dairenin 16.12.2015 tarihli ve 2015/20178 E., 2015/36897 K.