...gecikme tazminatı ve ilave işler bedelinin... ...gerektiğini; sözleşme bedelinin 1.800.000,00... ...geç teslim edilmesi nedeniyle oluşan zarar... ...edildiğini; kendisine verilen işleri süresinde tamamlayamayan... ...kontrollük hizmetleri de dahil olmak üzere denetim...

...öngörülemeyen bu durum nedeniyle fiyat farkı... ...yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde... ...nedeniyle uygulanacak ilave fiyat farkı esaslarını...

...eser sözleşmesindeki bedelin Bakanlar Kurulu... ...kararnamelerin genel bütçeye dahil daireler, katma... ...imalat girdilerinde meydana gelen beklenmeyen... ...fıkrasında, ilk incelemeye ilişkin hususların sonradan... ...artışlar meydana gelmesi nedeniyle, bu maddenin... ...imkânsız hâle gelmiş işlerin tasfiyesini...

...kaynaklanan alacak talebine ilişkin olup, mahkemece... ...anahtar teslimi götürü bedel usulü sözleşme... ...göre sözleşme dışı ilave iş olarak değerlendirilmesi... ...İhale kapsamında bulunan işler, seçilen projeleri... ...yüklenici, eseri o bedelle meydana getirmekle yükümlüdür... ...ve yüklenici kârı dahil olduğundan, ayrıca...

...tazmini istemlerine ilişkindir. ...girmemesi sebebiyle meydana gelen zarardır... ...seçimlik ceza, eksik işler bedeli, kâr kaybı müspet... ...alanında kaya kopması nedeniyle iş makinesi... ...yeri değişikliği ve ilave işe ilişkin sözleşmede... ...çalışma alanına gidişlerine müsaade edilmediği...

...yükleniciye herhangi bir bedel ödenmeyeceği... ...kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri... ...Hariç) (Çelik Hasır Dahil) (Ekli Teknik Şartname... ...öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının... Dosyaya ilişkin belgelerin tetkikinden... ...Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti...

...anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...yapılan bu işin bedelinin ilave iş olarak tarafımıza... ...gibi değişiklikler nedeniyle bir hak iddiasında... ...sıra elektrik tesisatı işlerinde 26 maddelik... ...anlaşmazlık konularına ilişkin görüş, talep...

...ekipmanın amortismanına ilişkin ağırlık oranını... ...uygulanabilmesi için, söz konusu işlerin ihalelerine ilişkin... Teklif fiyata dahil olan diğer giderler... ...mutfaktan kaynaklı meydana gelebilecek yangın... ...leşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında...