...Köyü)” gerekçesiyle hakedişlerle Aralık 2021... ...yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı... ...ilave süre verildiği, ilave süre dolayısıyla... ...olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun... ...bırakma ilke ve oranları dahilinde muhasebeleştirilerek... ...iş için sözleşme bedeli üzerinden; ödenek... ...görüş sorulan konuya ilişkin tarafların...

...olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun... ...ödeneğin harcanabileceği ilave sürenin de tespit... ...programının geriye dönük hakedişlerdeki fiili gerçekleşme... ...yaşanan aksaklıklar nedeniyle 24/02/2022 tarihli... ...iş için sözleşme bedeli üzerinden; Ödenek... ...taraflarının anlaşmazlığa ilişkin görüş, talep...

...vazgeçilen imalatların bedelleri toplamından... ...2019, süre uzatımları dahil yeni bitim tarihinin... ...İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb... ...taraflarının anlaşmazlığa ilişkin görüş ve değerlendirmeleri... ...olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun... ...İdaresince tespit edilerek, ilave sürenin verilmesi... ...sürecindeki gecikme nedeniyle, işi engelleyici...

...veya kati kabul öncesi meydana gelmediğini, teminat... ...bedelinin tahsili istemine ilişkin olup, mahkemece... ...hasarların teminata dahil sayılabilmesi... ...tarihinde meydana gelen sel nedeniyle hasara uğradığını... ...iki teminatın daha ilave edildiği anlamına... ...gelen dava konusu hasar bedelinin, Munich Re... ...dava konusu yol yapım işlerinde çalışmalar...

...anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...ettiği, imalat zorluğu nedeniyle cezasız süre... ...Kanunu (istisnaları dahil) ile bu Kanundan... ...Yüklenici, üstlenmiş olduğu işleri, sorumlu bir meslek... ...ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi... ...anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların... ...getiremedikleri işe ilave süre uzatımı...

...anlaşmazlık konusuna ilişkin olarak tarafların... ...onarım/tamirat yapılması işleri şartnamesinin... ...işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının... ...birleştirilmesi imalat bedelinin ÖBF-19 iş... ...kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri...

...alınamayacağı, işte meydana gelen gecikmenin... ...düzenlenen tüm geçici hakedişleri yüklenicinin... ...veya idarenin kusuru nedeniyle işin bitim... ...aklı gerekçelerle gelebilecek Güzerga... ...taraflarının anlaşmazlığa ilişkin görüş ve talebi... ...altında herhangi bir ilave bedel ödenmeyecektir...

...Öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının... ...20’sine kadar oran dahilinde, süre hariç... ...anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...oranında) iş artışı meydana geldiği, yüklenici... ...kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi... ...yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi... ...anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların...

...endeksinin esas alınması nedeniyle meydana gelen... ...fiyatları ile yapılan işler sütununa dahil... ...görülen imalatlara ilişkin olarak Karayolları... ...sözleşme bazında bedeli yükleniciye ödenir... ...alınması nedeniyle meydana gelen ... ...Açıklamalar“ bölümlerine not ilave edilmesi cihetine...

...yüklenimindeki … TL ihale bedeli “…” ...sulanması giderleri dahil …” ...kırmataş ile yapılması nedeniyle yeni fiyat... ...Bu ihalede yapılacak işler” başlıklı bölümünde... ...yükleniciye herhangi bir ilave bedel ödenmeyeceği... ...ödenmesi nedeniyle meydana gelen kamu zararının...