...Kanunu’na göre 03/01/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...08/2021 olduğu, Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağının 24/09/2021 tarihinden onaylanarak... Proje değişiklikleri, ilk projeye göre hazırlanmış malzemenin terk... İşe ait idari şartnamenin “Fiyat farkı” başlıklı 46 ncı maddesinde; “46.1.

...cezasının matrahına o tarihe kadar hesaplanan fiyat farklarının da dahil edileceği kararlaştırılmıştır... ...düzenleme bulunmadığı gibi davalı iş sahibinin teslimden önce cezai şart isteme hakkını saklı... cezai şart , Geçici kabul , geçici kabul tutanağı , gecikme cezası ...Bedelli Sözleşme ile davacı, davalı vakfa ait ilköğretim okulu ve kompleksinin yapım işini...

...Kanunu’na göre 19/08/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... İşin tamamı ifadesinden ilk sözleşme bedeline karşılık gelen iş miktarı... ...işlerinde sözleşme bedelinin % 10'una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve...

...Kanunu’na göre 02.06.2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...yüklenici arasında düzenlenen anlaşmazlık tutanağından, iş eksilişi yapılan ve sözleşmede... Yüksek Fen Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur.

15.03.2021 tarihli anlaşmazlık tutanağından özetle; Yüklenicinin görüş... ...idarelerince yeniden belirlendiği ve düzenlenecek ilk hakedişte daha önceki fiyatlarla yapılan... ...yazısı ve ekleri incelendiğinde; İşin yer tesliminin, 01/02/2019 tarihinde yapıldığı... Yüksek Fen Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur.

...için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların... Proje değişiklikleri, ilk projeye göre hazırlanmış malzemenin terk... ...aykırı olduğu, alçı sıva imalatının anahtar teslim götürü bedel sözleşme kapsamında olduğu...

...dosyası içerisinde yer alan Fiili İş Yeri Teslim Tutanağından, Fen İşleri Müdürlüğüne ait... gecikmez cezası , işe başlama , tapu tescil , yer teslim tutanağı

...göre ihale edilerek, 07.01.2010 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanmış... Proje değişiklikleri, ilk projeye göre hazırlanmış malzemenin terk... ...Sözleşmenin yürütülmesi sırasında yükleniciye fiyat farkı verilecektir.

TL (iş artışı dahil) anahtar teslim götürü bedel sözleşme bedelli ... ...ile uyuşulamaz ise, taraflarca anlaşmazlık tutanağı düzenlenir ve anlaşmazlık idare... Bayındırlık Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur.

...Kanunu’na göre 25/08/2021 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan “ZDHA... ...klenicinin görüş ve talebi; Anlaşmazlık tutanağından özetle; sözleşme kapsamında... ...İnşaat Teknik Şartnamesi incelendiğinde, Birim fiyat tarifi şeklinde “İNŞ.002, İNŞ.003...