...Sözleşmeleri Kanununa göre 21/08/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...iş artışı yapılan muhtelif imalatların birim fiyatlarının tespitinde tenzilat uygulanması konularında... ...talepleri 22/10/2021 tarihli “Anlaşmazlık Tutanağı” da özet olarak aşağıda belirtildiği...

...bulunmadığına ilişkin değerlendirmenin ihalenin ilk oturumunda yapılamayacağı, ihale komisyonu... İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. (2) Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı, başvuru veya teklif zarfı içinde...

...bulunmadığı gerekçesiyle, davanın kabulüne ilişkin ilk derece mahkemesi kararı kaldırılarak, davanın... ...getirileceğini, açılan yeni köprü ve otoyol fiyatlarının ne olacağı hususlarını davacının... ...arasındaki sözleşmenin 14.2 maddesine malın teslimi için Yavuz Sultan Selim Köprüsünün...

...cezası uygulanacağı belirtilerek, düzenlenen tutanağın yükleniciye 09/12/2021 tarihli ve... ...Enstitüsünce yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir. anahtar teslimi götürü bedel , iş artışı , revize iş programı , süre uzatımı ...tarihinde yapıldığı, süresinin 75 takvim günü ve ilk iş bitim tarihinin 30/11/2021 olduğu, %9,83...

...verilmiş olup, gönderilen savunmalarda, düzenlenecek ilk hakedişte kesinti yapılarak kamu zararının... fabrika , işbaşı , nakliye , resmi rayiç , teslim yeri , Yeni birim fiyat

... yüksek gerilim hattı bulunduğu, yer teslim tutanağı ve ilk iş programının itiraz kaydıyla imzalandığı, idare ... dilimlerinde değişiklik yapılmadığı, Yer tesliminden itibaren çalışılamayan günlere ait ... ödeneklerin revize iş programında sabit tutulduğu ve fiyat farkı hesabında mağdur edildikleri, Yönündedir ...

...malzemenin 26.12.2017 tarihinde Kurum deposuna teslim edildiği görülmüştür. ... bu uygulama ise; 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerinden olan “aralarında kabul edilebili... ...başka bir alım (piyasa fiyat araştırması tutanağı tarihi:20.12.2017, fatura tarihi:27... ihale kayıt no.lu ve … TL birim fiyat sözleşme bedelli “…

...attığının görüleceği, 21.10.2015 tarihli teslimata ilişkin eksik kesilen cezanın tamamlanmasına... ’ın gerçekleştirme görevlisi olarak tutanağı imzaladığı, ..