...kaynaklanmakta olup, davacı yüklenici, davalı ise, iş sahibidir. maddesi gereğince sözleşmeyi 31.7.2012 tarihinde tek taraflı olarak feshettiğini, fesih... ...vekili, müvekkilinin Akçadağ Kozluca 8 derslikli ilköğretim okulu yapım işi ihalesini anahtar...

...00 TL/gün cezanın müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesileceği kararlaştırılmıştır... Adı geçen şartnamenin geçici hakedişler başlıklı 39. maddesinde yüklenicinin işe başlama tarihinden itibaren en az 2 yıl deneyimli 1...

2-Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir. Yapılan ihale sonucunda taraflar arasında 23.11.2012 tarihinde ... Hukuk Dairesi kararının kaldırılarak ilk derece mahkemesi hükmünün davalı yararına...

… tarafından … tarihinde ... ...sayfa olarak sunulduğu, anılan sözleşmenin ilk sayfasında SMMM … Söz konusu işin ihalesi … tarihinde yapılmış ve ihale … üzerinde kalmıştır.

...tarih ve 151619-400 sayılı bilgi yazısında, il ilköğretim okullarına verilen kömürlerle ilgili... Karar süresinde davacı vekilince istinaf edilmiştir. ...nedeniyle soğuk dönemde zaruretten dolayı fesih tarihinin de sürenin kısa tanınmasının zaruri...

Anayasa’nın bütünlüğü ilkesi gereği anılan Anayasa kuralı da gerekçeli... BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2017/24735) Karar Tarihi: 9/9/2020 İKİNCİ BÖLÜM I.  Bakanlık, görüş bildirmemiştir.

...İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 11/12/2019 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye... rakam ve yazıyla) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. ...çalışmalarının işin süresini etkilemediği, ilk projeye göre hazırlanmış malzemenin terk...

...Belediye tarafından açık ihale yöntemi ile … tarihinde … Elektrik Perakende Satış Anonim... ...sınırına uyulmayarak 18 aboneliğe ait faturaların ilk okuma ve son okuma tarihlerinin ortalama 3... ...İlişkin Esaslar’a göre verileceği belirtilmiştir.

...Tıp Fakültesi Hastanesi tarafından 01.10.2009 tarihinde yapılan “Hastane Kamera Sistemi Alımı... ...verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir. ...ile muayene kabul komisyonunun yaptıkları ilk değerlendirmede sistem eksikliklerini belirledikleri...