...tesliminden sonra 29/09/2020 tarihinde ilk iş programının düzenlendiği, düzenlenen... Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; 20..  ...çalışıldığı gerekçesi ile verildiğinin kabulünü gerektirdiği, bu sebeple idaresince... Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; ödenek tespit olunmuştur.

...gibi uygulandığında hukuk devleti ilkesinin bir gereği olarak da kabul... ç) İdarece kabul edilmek şartıyla, ticaret ve... ...… no.lu yeni iş kalemleri için, sözleşme bedelinin, toplam yaklaşık... ...fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedeli, Yapım İşleri GenelŞartnamesi...

...Kanunu’na göre 26/07/2021 tarihinde karma sözleşmeye bağlanan “.. ...mevzuata aykırı hareket etmesinin hukuken kabul görmeyeceği, Her ne kadar sözleşmede... ...yılı ödenekleri, toplam sözleşme bedeli içinde kalmak kaydıyla Yüklenicinin... ...bulunduğu, yer teslim tutanağı ve ilk iş programının itiraz kaydıyla...

...Teklif Belgesi” ile söz konusu işin geçici kabule hazır olduğunu onayladığı... İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur….”, ...konusu transformatör ödemesinin fatura bedeli üzerinden yapılmasının talep...

Öte yandan, sözleşmenin feshedilmesi ile ilgili olarak ... ...gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,03 oranında gecikme cezası... Davacının temyiz isteminin kabulüne; 2.

...ilişkin olup, mahkemece davanın ksımen kabul ve kısmen reddine dair verilen... İhale Sözleşmesinin feshine dayanak yapılan Manisa 1. ...doğan zararı (TBK'nın 125/II, ilk- 818 sayılı BK'nın 106/ikinci... ...kaçındığı yararlar, sözleşme bedelinden düşülmek suretiyle yüklenicinin...

...iadesi istenmiş, mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar davalı... ...durumda somut olayda çözümlenmesi gereken ilk sorun; davalı idarece sözleşme tarihinden... ...İnşaatı İşine ait 1.2.1991 tarihli sözleşmeden kaynaklanmaktadır. ...041/1 ve 15.D.3 poz nolu imalatların bedeli yanında, bu imalatlara giren...

...olması sebebiyle davanın kabulü ile sözleşmenin aşırı ifa güçlüğü... ...sözleşmeyi imzalayan ve tüm şartları kabul eden davacının limited şirket... ...taraflar arasındaki hizmet sözleşmesi bedelinin uyarlanması istemine ilişkindir...

...çevrilen teminat mektubu ile sözleşme bedelini idareden talep edebileceği... ...sinde garanti süresinin malların kabulünden sonra 12 ay olduğu, garanti... Bu durumda, idarenin sözleşme feshinin haksız olduğu Uşak 1.