...suretiyle ihale edilerek 17.11.2016 tarihinde sözleşmesi imzalanan yapım işinde; tarama... ...düşey taşıma, boşaltma, her türlü nakliye, işçilik, alet edevat giderleri ve makina giderleri... ...ile ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzca inceleme ve değerlendirmeye tabi tutulmuş olup...

...60.000,00 TL’nin davalıdan tahsilini, eser sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğinin... ...dosyanın ilk derece mahkemesine, karardan bir örneğin ilgili Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine... İlk derece mahkemesince, fesih ve tasfiye öncesi gönderilmesi...

Örneğin, kira geliri kaybı, geciken ifa sebebiyle... ...yerine getirmediğini, iş mahallinde yapılan incelemede, yer teslimine rağmen herhangi bir çalışmanın... ...SERLAND T-BATISI -ORAMAR TİÜB yol inşa ihalesi sözleşmesinin imzalandığını, davacının sözleşme...

...pandemi koşullarının da etkisi ile malzeme ve işçilik fiyatlarında oluşan öngörülemeyen... ...yüklenicinin fiyat farkı hesaplanması talebinin idaresince reddedilmesi üzerine oluşan anlaşmazlığın... ...için, bu madde hükmüne işin idari şartname ve sözleşmesinde ver verilmiş olması şartıyla...

...gecikmelerin meydana gelmesi halinde, durum idarece incelenerek işi engelleyici sebeplere ve yapılacak... Örneğin süre uzatımına ilişkin başvurularda... ...getirilmemesi durumunda, gecikilen her gün için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası...

İhale Sözleşmesinin feshine dayanak yapılan Manisa 1. fıkrası hükmü geregince, yüklenici aynı kanunun 369. ...nedeniyle yapmaktan kurtulduğu giderler (malzeme ve işçilik giderlerinden yaptığı tasarruf) ile...

...işe başlamadan önce sözleşme yapması ve bir örneğini idareye vermesi gerekir. hükmüne... ...bildirimi yapılmamış olduğu ve alt yüklenici sözleşmesinin bulunmadığının bildirildiği... ...sayılı bozma kararına uyularak dosya esastan incelenmiş; ihale konusu işte alt yüklenici...

...olup kabul etmediklerini, müvekkilinin ihale sözleşmesinin imzalanmasından sonra davacının... Karar süresinde davacı vekilince istinaf edilmiştir. ...yapılan işe ilişkin idari ve genel şartname örneği ve taraflar arasında genel şartname...

...hususunda yüklenicinin talebine istinaden idaresince yapılan başvuru ile Kurulumuz kararı talep... ...kullanılmasını gerektirirse, bu yüzden doğacak fazla işçilik ve giderleri idare yükleniciye öder... ...tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlandığı, sözleşmesine göre işin süresinin 360 gün...