...kaynaklanan alacak talebine ilişkin olup, mahkemece... ...sözleşme dışı ilave iş olarak değerlendirilmesi... ...ruhsatları alınıp eksiksiz yapılarak, İdare... ...araziye gidildiğinde inşaatın yapılacağı... ...olduğundan, ayrıca KDV ve yüklenici kârı... maddelerinde düzenlenmiştir.

...tespiti, alımın niteliğinin doğru tespiti... ...hakkedişlerden yapılacak kesintilerin kontrol... iş ve işlemleri sayılmıştır. ...uygulama gibi bazı yetersizliklerin giderilmesi... ...usulü ile … TL (+KDV) bedelle … Ltd... ...düzenlenmesi ve özellikle hakedişlerden yapılacak...

...bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri... İsteklilerin yukarıda (a), ( ...eş zamanlı olarak kesintisiz şekilde... ...verilmesinin hukuken de isabetsiz olduğu iddiasına... ...katlı 5953,29 m² inşaat alanına sahip... iş ortaklığı, ..

c) Yüklenicinin yaptığı işler …., ...hesaplanmasının her zaman ilave ödenecek bedel... ...fiyat farkları ile ilgili olarak yüklenici... ...nedenlerle (ödenek yetersizliği) gecikmesi... ...düzenlenen en son hakedişin ise bir sonraki...

...şekilde yapıldığı, ilave olarak pano yapılmasının... bedelin toplamı olmak üzere ……. bedel üzerinden akdedilmiştir. Bu gibi hallerde hakediş raporlarına... ...tutanağında yer alan inşaat, mekanik ve... ...kusurlara karşın nefaset kesintisi yapıldığı... ...bedel talep edilmeksizin sistem 2000’e...

” hükümlerine yer verilmiştir. Yaklaşık maliyeti ….. ile (KDV hariç) .. nolu hakediş ile 40 adet ve ...

...yüklenici, davalı ise, iş sahibidir. ...ve irat kaydedilen teminat mektubu bedeli... ...belirtilmediği halde, inşaat mahallindeki... ...bitiremediğini, 5.3.2012 tarihli süre uzatım kararına... ...araştırma ve inceleme yetersiz olup, eksik araştırma... ...imzalanan (3) numaralı hakedişte feshedilmeyen...

...Alımı” ihalesine ilişkin olarak Aykan... Başvuruya ilişkin olarak 2023... ...ile yazışmada ise ilaveten idarenin 15... ...mektubu ile geçici teminatlarının usulüne... ...ihale konusu işin KDV hariç yaklaşık... ...yer alan fiyatlardan KDV veya farklı nitelikteki...

...bazı imalatların iş kalemleri bedeli... ...sırasında ortaya çıkan ilave imalatlar ve imalat... ...YİGŞ)’nin “Kesin Hakediş Raporu ve Hesap... ...arasında geçecek süre teminat süresidir... ...değerlendirmeleri aşağıda belirtildiği şekildedir...