...kısmi imalat yaptığı da hakediş belgelerinden anlaşılmaktadır. ortak girişimi adına Av. ...sözleşmemenin süre uzatımı verilecek haller ve şartları başlıklı 18.maddesinde &quot... ...gün geç başlatıldığını, ayrıca inşaatın başlamasından sonra yapılan...

...Kanunu’na göre 09/03/2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale... ...şartnameler ile diğer açıklayıcı belgelerin birbiri ile uyumlu ve eksiksiz... ...fıkrasında belirtilen proje değişikliği şartlarının gerçekleştiği hallerde... ...anlaşmazlık tutanağında yer alan inşaat, mekanik ve elektrik imalatlarına...

...Kanunu’na göre 10/03/2021 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale... ...Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı 14 üncü maddesinin... ...uygulanacağı alanın toprak örtüsü altındaki inşaat atıkları sebebiyle süre uzatımı... ...gerekli olan projelerle diğer teknik belgelerin yükleniciye tesliminde gecikme...

...Kanunu’na göre 08/09/2021 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale... ... görüş ve değerlendirmesi; Kış şartlarının ağır geçmesi ve kar örtüsünün... Bilgi ve belgeleri açıklama yasağı” başlıklı...

...yapmakla, bu projenin ve/veya teknik belgelerin iş yerinin gereklerine, fen... ...işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi... ...ait uygulama projelerinde gösterilen inşaat işlerinin özel teknik şartnamede... Bu nedenlerle … ihale kayıt no.lu K.Ü: …

...Havalimanı Kuvvet Santrali Yapımı ihalesinde, davacı şirketin 4734 sayılı... ...nedeniyle açılan davada, söz konusu belgelerin sahte olarak kullanılması... ortak girişim olarak teklif vermiş, iş deneyimini...

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi ve duruşmaya... ...yapılmış stabilize dolgunun, Madde 2 şartlarında 1 m3’ünün fiyatıdır... ...ilgili olarak; Söz konusu pozların ihale dokümanı kapsamında yer alan...

...anlaştıktan sonra, taşınmazın satış şartlarını düzenleyen ... ...ve kıymet takdir raporunda arazi, arsa inşaat ve bina için toplam … TL değer... Ayrıca, Kamu ihale genel tebliğinin 22.1.1.4. ...araştırması yapılması ve buna ilişkin belgelerin dayanakları ile birlikte...

...yapılan açıklamaların ve gönderilen belgelerin hukuki bir sonuç meydana... ...maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şartların varlığı durumunda, idarece... Belediyesi tarafından ihale edilen “.. ...O yerde kışların çok şiddetli ve inşaat mevsiminin kısa süreli olması...

...istenen teknik personelin isimleri ile belgelerini (diploma, meslek odası... ...teknik şartnamede belirtilen teknik şartları sağlamadığı idaresince... ...yüklenici onayının 06/12/2019, saha giriş onayının 16/12/2019 tarihlerinde... ...Kanunu’na göre 02/09/2019 tarihinde ihale edilerek, 4735 Sayılı Kamu İhale...