...bakımından mevzuatına uygun olmaması sebebiyle karar ihdasına yer olmadığına... ...Genelgesi’ne istinaden verilen süre uzatımları sonrası hazırlanan... ...tarafından hazırlanacak olan süre uzatımı raporunda idareden kaynaklı...

...işin Sözleşme’ye uygun olarak süresi içinde tamamlanmaması halinde... ...süre uzatımı verilmiş ise süre uzatımına göre belirlenen tarihte...

...dilekçesinde özetle; davacının süre uzatım için başvurduğunu... ...teslim süresinin cezalı süre uzatımı öncesi 21.1.2019 olduğu... ...müdürlük binası tamamlama inşaatı işine ait kamu ihale... ...bedelinin tarafına iadesine, kamu ihalelerinden yasaklılığının...

...kısmının, kesintinin haksız olması sebebiyle davalıdan tahsili ve... ...verilmiş, verilen karar yasal süresi içinde taraf vekilleri... ...gerektiği ve sözleşmenin süre uzatımına ilişkin 25.2 maddesinin...

...30.01.2020 tarihine kadar süre uzatımı yapılmasının uygun... ...içerisinde bitirilmesi gereken inşaat ve onarım işinin, her... ...alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.” denilmektedir...

...243010 sayılı oluru ile 120 gün süre verildiği, Bilirkişi raporlarında... ...teknik açıdan imkansız olması sebebiyle...& ...ve eklerinde belirtilen süre uzatımı gerektiren haller ile...

...Programı”,“Yüklenicinin, işin süresi ve varsa iş kısımlarına... ...İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici... ...03.2016 tarihleri arasında kazı ruhsatı verilmeyeceğinin belirtildiği...

Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin... ...yukarıda sözü edilen ihalenin süresinin uzatılıp uzatılamayacağı...

...gün olmak üzere iki kez süre uzatımı verildiğinden teslimi... ...alacağının kesintinin haksız olması sebebiyle tahsili istemine ilişkindir... ...karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış...

...54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem... ...yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ihale dokümanının... ...Başakşehir genelinde 143 kalem inşaat ve 111 kalem elektrik işleri...