...Yapılması İşi”nde, yapı ruhsatının alınamaması sebebiyle... ...durdurulduğu, çalışılamayan sürenin ek süre olarak yükleniciye verildiği... ...kapsamında verilen ek süreler sebebiyle yüklenicinin fiyat farkı... ...nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması...

...ilgili olarak iş artışı ve süre uzatımı verilmesinin uygun olmadığı... ...m ve Güçlendirme İşi”nde, inşaat ruhsatında gecikme, . kaynaklanan süre uzatımları ile ilgili olarak... ...tarihinde yapıldığı ancak yapı ruhsatının 18/06/2020 tarihinde...

yapı ruhsatiyesi alınması mecburidir….”, Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur.”, ...uzatımı olarak verilmesi ve bu sürenin iş bitim tarihine eklenerek... ...başlatıldığı, bu sebeple süre uzatımı ve fiyat farkı verilemeyeceği... ...hususlarıyla, Genel olarak yapılan ihalelerinde, iş artışlarından...

...kullanılan oda içerisindeki muhtelif inşaat malzemeleri karton, naylon... ...meydana gelen Yangın hadisesi sebebiyle yüklenici tarafından... gecikme cezası , mücbir sebep , süre uzatımı , yangın ...tarihten itibaren 52 gün süre uzatımı verilmiştir.

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Ankara... ...yerine getirmediğinden bahisle kamu ihalelerinden yasaklanmasına ilişkin... ...uygun olarak yerine getirilmemesi sebebiyle 4735 sayılı Kanun'... ...işin uygulama projeleri olmadan, inşaat ruhsatı alınmadan ihaleye... ...kaynaklandığını ifade ettiği, süre uzatımı taleplerinin reddedildiği...

...yıkım-söküm işleri sebebiyle süre uzatımı verilemeyeceğine... ...değişikliğine gidilmesi sebebiyle inşaat, makine tesisatı ve elektrik... ...gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması halinde... ...İşi”nde, yıkım-söküm işleri sebebiyle süre uzatımı ve uzatılan...

...değerlendirmesi ise; İnşaat ruhsatı alınması, hafta sonu... ...işin güçlendirme işi olması sebebiyle mevcut durum (rölöve... ...olan söküm imalatları için süre uzatımı verilemeyeceği... ...söküm imalatları için süre uzatımı verilemeyeceğine, ....

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: 18... ...bitirilememesi ve davacı şirketin süre uzatımı talebi üzerine davacı... ...beklenmeyen fiyat artışları sebebiyle yüklenicilerin yaşadığı... ...mevzuatın incelenmesinden, kamu ihalelerinde kural olarak, ihale... ...inşaatın mühürlendiği ve inşaatın tamamının bir (1) ay...

...İlgili belediyenin mevcut parselde inşaat izni vermemesinden dolayı... ...hükümlerine göre, ilave süre uzatımı kapsamında verilecek... ...2020 tarihinde yapıldığı ancak ruhsat alınamaması gerekçesiyle... ...değiştirilmesi neticesinde verilen süre uzatımına bağlı olarak... ...fıkrasında; “Bu Esaslara tabi yapım işi ihalelerinde fiyat farkı uygulanabilmesi...

...hususun bulunmadığı, 30 günlük süre uzatım kararının geçersiz... ...raporundan da görüleceği üzere inşaat sahasına aşırı yağmur... ...ortaya çıkan meteorolojik olaylar sebebiyle, sözleşme konusu işin... ...gün olmak üzere 50 gün süre uzatımı verildiği, süre uzatımları...