Davacı vekili, 06/09/2017 tarihli ıslah dilekçesinde gecikme cezasına... ...günden 158 gün düşülerek 190 gün için hesaplamanın yapıldığı, hesaplanan bu sürenin...

...düzenlendiği, bu hakedişlerde; fiyat farkı hesaplamalarında temel endeks olarak 2019 Aralık...

...kullanılmasını gerektirirse, bu yüzden doğacak fazla işçilik ve giderleri idare yükleniciye öder... ...sınırlar içerisinde olup olmadığına dair hesaplamada uygulama ayı ile ihale tarihinin içinde...

...yılı bütçe işlemleri çerçevesinde yapılan hesaplamalarda, anılan ihale sözleşmesine ait... tüm giderlerin, personel ve işçilik giderleri ile iş kıyafet giderlerinin...

...tarafından, yüklenilen iş kapsamında yapılacak inşaatlar için idare tarafından gerekli ruhsatın... ...davacı şirketin uhdesinde kalmış ve 07/11/2017 tarihinde taraflar arasında sözleşme imzalanmıştır...

...doğuran iş kalemlerine ilişkin herhangi bir hesaplamanın yapılmadığı, değişen iş kalemleri...

...vekilleri, temyiz dilekçelerinde; işin 2010 yılında inşaatına başlanan ve 2015 yılında işletmeye... ...onaylanması sürecinde, işin yaklaşık maliyetinin hesaplamasında ve onaylı projeye göre hazırlanan...

Onarım ve Güçlendirme İşi”nde, inşaat ruhsatında gecikme, ..

...SMÖ Yapının Restorasyon Uygulama İşi”nde inşaat teknikeri taahhütnamesinin zamanında...