...Dağıtım/Bağlantı Hattı yapımına ilişkin eser sözleşmesi imzalanmıştır. ...mahkemesince görüşüne başvurulan bilirkişiler inşaat mühendisi Recep Can, makine mühendisi... ...Adliye Mahkemesi hukuk dairesine, karardan bir örneğinin ise ilk derece mahkemesine gönderilmesine...

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup, sözleşmenin... ...sunduğu iş deneyim belgeleri kat karşılığı inşaat sözleşmesine ilişkin olup, 4734 sayılı... ...dosyanın ilk derece mahkemesine, karardan bir örneğin ise Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi...

...ancak İdari Şartname’nin 46’ncı maddesinde işçilik maliyetine ilişkin fiyat farkı verileceğine... Örneğin ihale tarihindeki temel asgari ücretin...

...ve tespitler birlikte dikkate alındığında; sözleşmesine göre iş yeri teslim tarihinden... Onarım ve Güçlendirme İşi”nde, inşaat ruhsatında gecikme, ..

...taahhütnamesi, 03.09.2018 tarihli alt yüklenici sözleşmesi, 07.08.2018 tarihli idare ile yüklenici... ...yüklenicinin sözleşme yapması ve bunun bir örneğini idareye vermesinin gerektiği, işin...

...işlerin bir bölümünü yapan alt yüklenicilere; sözleşmesinin tamamını bir bütün olarak gerçekleştirip... ...evrakları, Ticaret Sicil Gazetesi vs.) birer örneğinin müdahil ... ...tesisi binası prefabrik ve tek katlı 5953,29 m² inşaat alanına sahip ayrıştırma fabrikası...

...olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya... Örneğin; 11.1.2014 tarihinde açık ihale usulü... ...giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılması...

...görüş ve değerlendirmesi; Bahse konu işin sözleşmesinin “İşe Başlama ve Bitirme Tarihi... ...uygulanacağı alanın toprak örtüsü altındaki inşaat atıkları sebebiyle süre uzatımı verilmesi... ...kullanılmasını gerektirirse, bu yüzden doğacak fazla işçilik ve giderleri idare yükleniciye öder...