...göre 91 günlük gecikme için 20.657,00 TL cezai şart talep edebileceği gerekçesiyle davanın... ...bekler, ya da gecikme otuz günü geçerse ceza uygulamasına devam etmekle birlikte kusur ve... ...kusurların giderilerek sözleşme kapsamındaki işlerin kesin kabule hazır hale getirilmesinin...

hakedişlerden gecikme cezaları kesilmiştir.) - ...edilmiş) yükleniciye bundan ötürü gecikme cezası uygulaması beklenemez. ...hasarların belirtilmesi, yangından zarar gören işlerin bildirilmesi ve fotoğraflanması üzerine... ...olarak kullanılan oda içerisindeki muhtelif inşaat malzemeleri karton, naylon vb.

ceza uygulaması , eksik araç , teknik şartnameye aykırılık

...takdirde de eksikler tamamlanıncaya kadar ceza uygulaması devam eder ve kabul tarihi ertelenir... ...kararda; “Giderilecek olan eksiklerin durumu (kalan işlerin bedeli)x günlük gecikme cezası 1/2... eksik iş , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası , sözleşme bedeli

...SMÖ Yapının Restorasyon Uygulama İşi”nde inşaat teknikeri taahhütnamesinin zamanında... Aksi halde, teknik personel için sözleşmesinde öngörülen günlük cezalar uygulanır.

...günlük gecikme cezası oranı üzerinden ceza uygulamasının doğru olduğu, bilirkişilerce... Ancak davacı, eksik ve kusurlu işleri 10.06.2016 tarihinde tamamlamıştır. eksik iş , Geçici kabul , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası

...bina çevresine yapılması gereken çimlendirme işlerinin yapılmadığı, 7- İhale Dokümanı... ...zararına neden olan eksik yapılan imalatlar inşaat işleri ile ilgili olduğundan hakedişi...