...teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10’una... ...için 20 (Yirmi) takvim günü cezalı çalışma süresi verildiği ve işin... ...uygulanacağı alanın toprak örtüsü altındaki inşaat atıkları sebebiyle süre uzatımı... ...teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği...

...arasında yerinde yapılan Geçici Kabul çalışmaları kapsamında tespit edilen... ...verdiği, devam eden süreçte işin, iş programına uygun ilerlemesi hususunda... ...tarihinde inşaatın mühürlendiği ve inşaatın tamamının bir (1) ay süreyle...

...sektörde gerçekleştirilen yapım işlerinde iş deneyim belgeleri ile... ...başlamadan önce sözleşme yapması ve bir örneğini idareye vermesi gerekir.&quot... ...yazısıyla alt yüklenici olarak davacının çalışmasının uygun bulunduğu, ancak...

  Başvurucu Şirket inşaat işiyle iştigal etmektedir. ...Bakanlığı Anayasaya, kanunlara, hükümet programına ve Bakanlar Kurulunca belirlenen... ...yürütülen ve rapor edilen jeolojik, jeofizik çalışmalar ve üst yapı projelendirmesine...   Başvuru belgelerinin bir örneği bilgi için Adalet Bakanlığına...

...belgeler, ihale konusu hizmet veya yapım işlerinde isteklinin yönetici kadrosu... ...Mehmet …’in elektrik işleri iş programına göre şantiyede bulundukları... ...kesilmesi gerektiği iddia edilen işte hiç çalışmadığı anlamına gelmemektedir... ...zamanda yapılmaları mümkün olmayan inşaat ve tesisat (veya elektrik) işleri...

...fıkrasına göre havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan döneminin... ...nci süre uzatımına bağlı revize iş programının hazırlanmasında taraflar...

fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı ...öncelikle yapılması istenen gövde çalışmalarından başlanıldığı...

1) Bütçe ve performans programı. ...ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek… g) Harcama...

...dilekçesine istinaden 1 inci hakediş çalışmaları esnasında inşaat teknikerine... ...unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre belirlenen süre dahilinde... ...Yapının Restorasyon Uygulama İşi”nde inşaat teknikeri taahhütnamesinin zamanında...