...ile davalı vekillerince istenmiş ise de davacının temyiz dilekçesinin... ...maddesinde yüklenicinin işi süresinde bitirmediği takdirde sözleşme... ...kusur ve eksiklikleri yüklenici hesabına kendisi giderir.&quot...

...durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye... ...aştığından, ilgili mevzuat gereği işin tasfiye edilmesine dair Kurulumuz...

...sözleşmenin “İşe Başlama ve Bitirme Tarihi ve Gecikme Halinde... -TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. ...kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre... İşe ilişkin ... ...ve gereç bulundurulmaması ve inşaatın durmuş olması nedeniyle...

Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur.”, ...kaynaklı iş artışı ve eksilişi hesaplamalarının (mukayeseli... ...sözleşmenin “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9 uncu... (2) Fiyat farkı hesabında temel endeks, iş bitim...

...mektubu süresinin takibinin, hem inşaatın kontrol amiri olmaları... maddesiyle işbu tazmin hükmünü vermiştir.*** ...noksanlıkları yüklenici nam ve hesabına tamamlatır.” Denilmektedir... ...belirlenen süre içinde işi bitirmediği takdirde idare, söz...

...kayıtları da tutanağa eklenmiştir. ...olan eksik yapılan imalatlar inşaat işleri ile ilgili olduğundan...

...işleri geçici kabul tutanağıyla, inşaat imalatlarından 80, elektrik... Yüklenici nam ve hesabına yapılacak olan imalatlar... Hastanesi İnşaatı işinin geçici kabulü, 13.06.2011...

...inci hakedişte, fiyat farkı hesabında kullanılan temel endeksler... 2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak: .. ...başlama tarihi 02.10.2023, işi bitirme tarihi ise 28.06.2024 olarak...

(2) Fiyat farkı hesabında temel endeks, iş bitim... ...sözleşmesinin “İşe Başlama ve Bitirme Tarihi” başlıklı 9 uncu... ...alanın toprak örtüsü altındaki inşaat atıkları sebebiyle süre... … 4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.