...mahkemece davanın ksımen kabul ve kısmen reddine dair... ...itirazının incelenmesinde; davacı yüklenici sözleşmenin imzalanmasına... ...ya ait olduğu belirtilerek inşaatın durdurulduğunu... maddesinde hüküm altına alınan tazminatı isteme...

...ihale genel tenzilatının altında bir oran-%33) uygulanarak... ...nitelikteki yapım işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan... ç) İdarece kabul edilmek şartıyla, ticaret... Yüklenicinin görüş ve talebi...

...incelendiğinde, işin geçici kabulünün yapıldığı, kesin... ...tarihinden başlamak üzere en çok altı ay içinde idareye teslim... ...düzeltilmek istenilmesi üzerine yüklenici ile idaresi arasında... ...anlaşıldığını ve işin geçici kabulü sonrasında...

...Yapım İşi”nde; İşin geçici kabul itibar tarihinin... Yüklenicinin görüş ve talebi... ...olduğu, bu nedenle geçici kabulden 12 ay sonra teminatın...

Yüklenici bu tebliğe uymaya mecburdur. Yapı müteahhidi, inşaatta görevlendireceği... ...şantiye şefi olmasına ve altı teknik personele ait... ...incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip etmediğini on gün...

...İnceleme Tutanağı ile işin inşaat, mekanik, elektrik... ...uzatımı konusunda İdaresi ile yüklenici arasında uyuşmazlık... ...onaylatılması, ilgili elektrik kurumuna kabulünün yaptırılması... ...hazırlanamadığı, çevre ve altyapı imalatlarının bu...

...olmadığı ile ilgili olarak yüklenici ile idare arasında... ...idarenin yazısı ve eklerinden geçici kabul itibar tarihi... ...Kurulu, itirazları en geç altmış gün içinde bu Kanun... kesin kabul aşaması tamamlanıncaya kadar …”

...incelendiğinde, sözleşme konusu işin geçici kabulünün 30/05/2019... ...eklenmesi hususlarında idare ile yüklenici arasında oluştuğu... Kesin Kabul” başlıklı 6.2. ...idarenin yükümlülüğü altında olduğundan gecikme...

...yüklenicinin eksik imalatı yaparak geçici kabule hazır hale... ...ihale konusu işi geçici kabule hazır hale getirmek... ...dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları...