...bedeli 100,00 TL, haksız fesih sebebiyle mahrum kalınan kardan... ...yıkımı belirtilmediği halde, inşaat mahallindeki eski binaların... ...işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam... fesih , gecikme cezası , İhtar süresi , Sözleşme

...akit bedel karşılığı eser sözleşmelerinde tek taraflı bi... ...artışının %10'dan fazla olması sebebiyle işin sözleşme fiyatlarıyla... ...davacı yükleniciler de verilen süre uzatımı 29.06.2014 tarihinde... ...eser sözleşmesinde idare ve yüklenicinin ortak kusurlu olmaları...

Yüklenicinin görüş ve talebi... ...farkına yüklenicinin itiraz etmesi sebebiyle oluşan tereddüt hakkında...

...çalışma yapılmayan taşkın koruma inşaatı döneminden kaldığı... maddesi hükmü gereği yüklenicinin, mevcut ulaşım... ...ile kamuya açık yollarda iş süresince alınması gerekebilecek... ...yol genişletme çalışmaları sebebiyle standardını ve vasfını...

...programının düzenlendiği, uzatılan sürede yapılan imalatlara fiyat... ...kesilemediği ve cezasız 100 gün süre uzatımı verildiği, Söz konusu... ...yapılabileceği, Bununla birlikte, ikmal inşaatı işlerinde ihale dokümanı... ...işin süresinde tamamlanmaması sebebiyle ceza uygulanmaksızın... ...süresinde tamamlanmamasının yüklenicinin iş programının...

...geçen her takvim günü için yüklenicinin hakedişinden sözleşme... ...ile fesih kararı arasındaki süre için gecikme cezası kesilmemesi... ...kararlaştırılmış, bilahare 6 gün süre uzatımı verilerek iş bitim tarihini... ...ve gereç bulundurulmaması ve inşaatın durmuş olması nedeniyle...

...tarih ve 1 karar sayılı süre uzatımı komisyonu kararıyla... ...işleri geçici kabul tutanağıyla, inşaat imalatlarından 80, elektrik... ...olmak üzere toplam 155 gün için yüklenicinin, cezaya muhatap kılınması... Aynı tutanakla, belirtilen süre içinde eksiklikleri tamamlamadığı...

...sözleşme kapsamında, sözleşmenin süresinde ifasını engelleyen... ...tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı... Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin... ...sonrasında ihaleye itiraz edilmesi sebebiyle markette bulunan ve şartnameye...

YARGILAMA SÜRECİ: Dava konusu istem: Devlet... ...aynı gün işe başlanıldığı, yüklenicinin geçerli bir gerekçesi... ...konusu raporda; idare tarafından, inşaat işi için gerekli malzemenin...

...çalıştırılmaması sonucu çalışılmayan süre için uygulanması gereken cezai... Bu durumda, yüklenicinin, işin yürütülmesi... ...alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.” denilmektedir...