...alan içerisindeki yapıların inşaatına başlanamadığı, meydana... ...teslim tarihinin 04/08/2021, işin süresinin 650 takvim günü ve... ...düzenlenen revize iş programına yüklenicinin itiraz ettiği ifade... ...gecikme sebebiyle 41 gün süre uzatımı verilerek işin bitim...

...oluşan anlaşmazlık hususunda yüklenicinin talebine istinaden... ...edilen eksikliklerin tamamlanmaması sebebiyle geçici kabul tutanağının... ...yüklenicinin iş artışı, süre uzatımı ve fiyat farkı taleplerinin... Bağlantı görüşümüz 1 yıl süreyle geçerlidir. ...Geçici Kabul Tutanağı’nda; inşaat ve mekanik tesisat işlerinde...

...gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması halinde... ...Yapım İşi ile ilgili olarak süre uzatım kararına istinaden... ...Herhangi bir aya ait iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle...

...sözleşme hükümlerine uygun olarak süresi içerisinde yerine getirmediğinden... ...olunduğu, buna rağmen büyük oranda inşaatların tamamlandığı, dava... ...Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25.

Mahkemece davacının inşaatta kullanılmış olan çelik... ...alındığında 5 yıllık zamanaşımı süresi 26.12.2016 tarihinde dolmaktadır... ...edilen miktarın zamanaşımı sebebiyle reddi gerekirken yazılı...

...olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı... tarihinde süresi bitecek olan ... ...teminat mektubunun süresinin uzatımında fiili imkansızlık...

...yapılan incelemelerde 35 kalem inşaat, 23 kalem elektrik ve 11... ...kesin kabul süresinin (teminat süresi) ne kadar olduğu hususunda... ...beraber değerlendirildiğinde; yüklenicinin her hangi bir başvurusu...

...görüşü alınarak idare tarafından süre uzatılabilir. ...alınarak idare tarafından süre uzatımına gidilebileceği anlaşılmaktadır... ...tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı... ...düzenleyen ve önceden yapılan eser sözleşmelerindeki şartlarla...

...dava ise sözleşme konusu iş sebebiyle verilip geçici kabul... maddesinde; yapım sözleşmelerinde, öngörülmeyen... ... 2.1 bendinde idarece verilen süre uzatımı hariç iş zamanında... ...düşmüş olması halinde bunun varsa yüklenicinin alacağından mahsubu...