...bölgenin karakteristik özelliklerinin sürekli değişkenlik gösterdiği... ...maddede “Fiziksel Koşullar”, Yüklenicinin İşleri yürütürken... ...süresinin Uzatımı) kapsamında süre uzatımı isteyebilecektir; ve... ...taşıma gücünün zayıf olması sebebiyle, boru altı yataklama...

...şirketin ise alt işveren olması sebebiyle asgari ücretten doğacak... ...nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle...

...yapım işinde, iş eksilişi ve süre uzatımı konularında İdaresi... ...yöntem ile boru sürme yağmursuyu inşaatının 24. ...sonlandırılmasının yükleniciye bildirildiği, Yüklenicinin 22.01.2021 tarihli... ...bağlantısı yapılan malzemeler sebebiyle firmalarının zarar göreceği...

Yüklenicinin görüş ve talebi... ...ihtiyaç bulunmadığına, İhale sürecinde yüklenicinin, deniz... ...anroşman genişliğinin 10 m olması sebebiyle imalatın yapılabilmesi... ...çıkan dolguya uygun malzemelerin inşaat sahası dolgularında kullanılması... ...nitelikteki yapım işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan...

...sözleşmenin 18 nci maddesinde belirtilen süre uzatımından ve sözleşme... Kamu ihale sözleşmelerinde gecikme cezası... ...programı belirtilmiştir ve “yüklenicinin kendisine veya tebligat... ...aykırı hususların düzenlenmesi sebebiyle eksik kesildiği gerekçesiyle...

Yüklenicinin görüş ve talebi... ...geçmesi ve kar örtüsünün uzun süre çatıda kalması sebebiyle... ...teslimi götürü bedel yapım sözleşmelerinde, idarelerin ihaleye...

...verdiği dilekçe arası 26 günlük süre üzerinden hesaplanması... ...belirlendiğini, ancak söz konusu inşaat işinin kanalizasyon, su... ...ödeme yapıldığını, davalı yüklenicinin 14 nolu kesin hakediş...

BOZMA VE BOZMADAN SONRAKİ YARGILAMA SÜRECİ A. ...lirkişi raporunda gecikmenin yüklenicinin kusurundan kaynaklanmadığı... ...gerektiği ve sözleşmenin süre uzatımına ilişkin 25.2 maddesinin...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Antalya... ...talebinde bulunulduğu, bu süre uzatımı talebinin uygun bulunduğu... ...davanın açıldığı; Mevzuatta yüklenicinin taahhüdünü süresi...