...kullanılan oda içerisindeki muhtelif inşaat malzemeleri karton, naylon... ...meydana gelen Yangın hadisesi sebebiyle yüklenici tarafından... gecikme cezası , mücbir sebep , süre uzatımı , yangın ...ileri sürülen yangın olayının yüklenicinin kusurundan ileri... ...tarihten itibaren 52 gün süre uzatımı verilmiştir.

...alınamaması sebebiyle durdurulan sürede yüklenicinin fiyat farkı... ...lenicinin görüş ve talebi; Yüklenicinin muhtelif tarihlerde... ...kapsamında verilen ek süreler sebebiyle yüklenicinin fiyat farkı... ...nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması...

...ilgili olarak iş artışı ve süre uzatımı verilmesinin uygun olmadığı... ...getirilmesine engel nitelikte olması ve Yüklenicinin bu engeli ortadan... ...m ve Güçlendirme İşi”nde, inşaat ruhsatında gecikme, . kaynaklanan süre uzatımları ile ilgili olarak... ...18/06/2020 tarihinde alınması sebebiyle arada geçen 39 gün...

...söküm işleri sebebiyle süre uzatımı verilemeyeceğine ilişkin... ...değişikliğine gidilmesi sebebiyle inşaat, makine tesisatı ve elektrik... ...getirilmesine engel nitelikte olması ve Yüklenicinin bu engeli ortadan... ...sebebiyle süre uzatımı ve uzatılan süreye göre iş programının... ...yüklenicinin projede yapılan değişiklik sebebiyle projenin idaresince onaylanarak...

...İnceleme Tutanağı ile işin inşaat, mekanik, elektrik ve peyzaj... .Yapım İşi”nde, süre uzatımı konusunda İdaresi... ...işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam... ...aksaklık yaşanmadığından süre uzatımı verilemeyeceğine, İlişkin...

...ilgili olarak iş artışı ve süre uzatımı verilmesinin uygun... ...işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam... ...işin güçlendirme işi olması sebebiyle mevcut durum (rölöve... ...söküm imalatları için süre uzatımı verilemeyeceği, ..

...görüşüne başvurulan bilirkişiler inşaat mühendisi Recep Can, makine... ...gün inşaat süresinin davacı yüklenicinin kusuru dışında... ...uzadığı için sözleşmeye göre bu süre zarfında İKY 900 ve İKY... ...tarafından ise sözleşmede süre uzatımı halinde bu hizmet giderleri... nolu kararı) Eser sözleşmelerinde süre uzatımı...

...hususun bulunmadığı, 30 günlük süre uzatım kararının geçersiz... ...raporundan da görüleceği üzere inşaat sahasına aşırı yağmur... ...tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı... ...ortaya çıkan meteorolojik olaylar sebebiyle, sözleşme konusu işin... ...gün olmak üzere 50 gün süre uzatımı verildiği, süre uzatımları...

...19 salgını sebebiyle 60 sün süre uzatımı verilerek işin... ...nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması... ...olması, yine Covid-19 salgını sebebiyle verilen süre uzatımı... Yüklenicinin görüş ve talebi...

...yaptığı söz konusu işe ait süre uzatımına gerekçe olarak kullanılan... TL kamu zararının; Süre Uzatım Komisyonu üyeleri ... ...değerlendirme yapılmadığını, Yine yüklenicinin ... ...inşaatın turistik yerde bulunması sebebiyle 1 Haziran tarihinde inşaat... ...geç başlatıldığını, ayrıca inşaatın başlamasından sonra...