... geçici kabulünün yapılması ve kesin hakedişlerinin ödenmesi talebini ... görevlilerinin 25/05/2021 tarihli işin sözleşmesi ve eklerine uygun olarak ... 06/2021 tarihinde düzenlenen Geçici Kabul Tutanağı’nda; inşaat ve mekanik tesisat işlerinde belirlenen ...

...gerektiğini, buna göre 23.105,55TL’nin geçici kabul eksiklikleri için... ...belirlendiğini, ancak söz konusu inşaat işinin kanalizasyon, su... ...ettirildiğini, ayrıca geçici kabul tarihi ile eksikliklerin... ...nedeniyle davalı idarenin 14 nolu kesin hakedişten gecikme cezası... maddesi işin geçici kabulünün nasıl yapılacağı... ...Asıl ve birleşen davalar eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak...

Dava, iki ayrı eser sözleşmesi uyarınca davalıya... ...ilişiksiz belgesi getirilmesi, kesin kabul tutanağının onaylanmasının... ...12.2003 tarihlerinde geçici kabulü yapılmış ise de 05... ...imalât saptandığından kesin kabul yapılmadığını belirterek... ...ve kusurlarının giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasıyla...

...yapmadığı gerekçesiyle hakedişten kesinti yapmış ise de; hükme... ...iş için, 14.04.2016 tarihinde geçici kabul tutanağı düzenlenmiş... ...işin teslimi, geçici ve kesin kabul işlemlerinin nasıl yapılacağı... ...bulunmadığı takdirde, işin geçici kabulünün yapılacağı düzenlenmiştir... ...Nitelendirme Uyuşmazlık, eser sözleşmesi uyarınca ödenmesi...

...işleri geçici kabul tutanağıyla, inşaat imalatlarından 80, elektrik... ...yüklenicisine, yapım işleri geçici kabul tutanağı hükmüne istinaden... ...kabul noksanlıklarının, geçici kabul komisyonunca verilen sürede... ...tamamlamadığı takdirde yükleniciye, sözleşmesinde belirtilen ceza... Hastanesi İnşaatı işinin geçici kabulü, 13.06.2011 tarihi...

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmakta... ...tesbit ettirmiş, daha sonra işin geçici kabulünü yapmıştır... ...edilen 05.11.2010 tarihli geçici kabul tutanağına göre, işin... ...yapıldığının anlaşıldığı, geçici kabule engel olabilecek eksik kusur... ...ile arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesinden...

...Geçici Kabul Tutanağında geçici kabul itibar tarihinin 23.06.2021... ...ve anılan tutanakta “Geçici kabul itibar tarihi” olarak işyerine... ...durumunda, gecikilen her gün için sözleşmesinde öngörülen günlük... olmak üzere teşkil edilen Geçici Kabul Komisyonumuz, (…

...Restorasyonu İşinde geçici kabul sonrası eksikliklerin giderilmesinde... ...giderilecek eksikliklerin durumuna göre sözleşmesinde günlük gecikme... ...ceza uygulaması devam eder ve kabul tarihi ertelenir” denilmektedir... ...sayısı” şeklinde yapılan ceza kesintisi uygulamasının doğru... Restorasyonu işinde geçici kabul sonrası eksikliklerin...

KARAR : Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmış... ...değişen şartlara rağmen borcunu kabul etmiş bulunduğunu dolaylı... ...edildiği ve teslim sırasında (geçici kabul tutanağında) uyarlama... ...istemin reddine, diğer taleplerin kabulüne dair verilen karar, davalı...

...edildiği ifade edilerek, kesin kabul tutanağı eki eksik ve kusurlu... ...geçici kabuldeki esas ve usullerle kesin kabul yapılır. ...idare tarafından bu hali ile kabul edilebilir. ...n bilgi ve belgelerde; İşin geçici kabulünün 11.03.201...