...04/08/2021, işin süresinin 650 takvim günü ve işin bitim tarihinin 15/05/2023 olduğu, Sözleşmesine göre 2020 yılı ödeneğinin % 10, 2021 yılı ödeneğinin % 60 ve 2022 yılı... … Ayrıca inşaat sahası içinden yüksek gerilim hattı geçmektedir.

...cevap yazısı ve eklerinde, alt yüklenici taahhütnamesi, 03.09.2018 tarihli alt yüklenici sözleşmesi, 07.08.2018 tarihli idare ile yüklenici arasında yapılan sözleşme, söz konusu...

... yapım ve/veya teknik işlerden sorumlu olan; şube müdürü, proje müdürü, kontrol amiri, inşaat ve tesisat müdürü ve yardımcıları ve bunlarla aynı teknik seviyede görev yapanlar, il ... beş yıllık mühendis veya mimarlara, 4) Özel sektöre taahhütte bulunulan işlerde; işin sözleşmesinde proje müdürü olarak belirtilmiş ve ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında ...

...olarak belirlenmekle birlikte, sözleşmesinde işin süresinin hesaplanmasında, havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan döneminin dikkate alındığı ve bu nedenle ayrıca süre uzatımı verilmeyeceğinin belirtildiği ancak; işin devamı sırasında imalatların yapılacağı zeminin toprak örtüsü altında bulunan inşaat atıkları sebebi ile...

Hariç T109 Çökeltme Havuzları inşaatının yapılmasıdır. ...tariflerinden öncelikli olduğu, birim fiyat tariflerinin YİGŞ’ne aykırılık teşkil edemeyeceği, sözleşmesi gereği YİGŞ ile birim fiyat tarifleri arasında bir çelişki olması halinde, YİGŞ... Hariç T107 Proses Havuzları inşaatının yapılmasıdır.

...görüş ve talebi; Taahhütleri altında bulunan bahse konu işin yürütülmesi sırasında, sözleşmesinde bulunmayan 23 adet analiz fiyatı ve 84 adet iş kalemi birim fiyatının, sözleşme... ...13/10/2021 olduğu, İşin yürütülmesi sırasında, 06/11/2019 tarihli Olur ile 26 adet inşaat analiz ve iş kalemi, 05/12/2019 tarihli Olur ile 15 adet İnşaat analiz ve iş kalemi...

...işin durduğunu, birim fiyatlarında ciddi artışlar olduğunu, bu sürecin ciddi bir maddi külfet de doğurduğu belirtilerek inşaat işinin tasfiyesinin talep edildiği, buna rağmen usulüne uygun bildirim yapılamadan sözleşmesinin feshedildiğini, teminatın irat kaydedildiğini, akabinde müvekkil şirket tarafından Kartal 23.

ÖZET : Dava; eser sözleşmesinden kaynaklanan ilave iş bedelinin tahsili istemine ilişkindir.  söz konusu tesis inşaatına ait her türlü imalatta kullanılacak malzemenin (tüvenan, kum-çakıl, stablize...

...İşleri Genel Şartnamesi’ nin 19’uncu maddesinin 6’ncı fıkrasında; “Yüklenici, sözleşmesine göre işyerinde bulundurulması istenen teknik personelin isimleri ile belgelerini...

Otelinin mal sahibi ve inşaat işinin işvereni olduğunu; bu inşaatın inşaat yönetimi danışmanlığı ve yapı denetim hizmetleri alımı işlerinin, 2006 tarihli İnşaat yönetimi danışmanlığı ve yapı denetimi hizmet alımı sözleşmesi uyarınca davacı tarafından yerine getirildiğini: işin genelinin, 16 ayda...