Başvurucu Şirket inşaat işiyle iştigal etmektedir. 15/5/2009 tarihinde yer teslimi yapılmış ve başvurucu tarafından kulelerin inşaatının yapımına başlanmıştır. Öte yandan eser sözleşmesinden doğan alacak nedeniyle Erzurum 3. Nitekim Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (Sözleşme) 6.

Sözleşmenin ekleri başlıklı 9.2-10 maddesine göre yapım işleri genel şartnamesi sözleşmesinin ekidir. ...başlama tarihinden itibaren en az 2 yıl deneyimli 1 adet şantiye şefi pozisyonundaki inşaat mühendisi ile en az 5 yıl deneyimli 2 adet heykeltraş pozisyonunda heykeltraşı...

...doğduğunu belirterek bunların giderim bedeline ilişkin alacak talebinde bulunmuş, davalı inşaatın eksiksiz tamamlanıp teslim edildiğini, ancak idare tarafından hiçbir şekilde... Eser sözleşmesinde ayıba dair hükümler, 818 sayılı BK'nın 359-363 maddeleri arasında düzenlenmiştir.

...Tünelinin Güçlendirilmesi ve İlave İmalatlar” yapım işinin yürütülmesi sırasında; sözleşmesine göre düzenlenen iş programında 2021 yılı ödeneğinin tespitinde, yüklenici...

...yapılan iş kalemleri ya da iş grupları için, bu madde hükmüne işin idari şartname ve sözleşmesinde yer verilmiş olması şartıyla bu Esaslara göre fiyat farkı hesaplanır...

ile imzalanan mal alımına ait satış sözleşmesinin aslı ile 2 adet e-fatura sûretinin sunulduğu görülmüştür.

Taraflar arasında uyuşmazlık konusu olan husus; sözleşmenin eki inşaat şartnamesinin genel notlar bölümünde mevcut çelik konstrüksiyonlu binanın... Kanun koyucu ayrıca eser sözleşmesi nedeniyle TBK m 480/II’de bu tür özel bir uyarlama hükmü öngörmüş bulunmaktadır.

...zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda, gecikilen her gün için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır. ...gününün yağışlı olduğu, 15.03.2018 tarihinden sonraki bu dönemde, yapı denetim görevlileri, inşaat sahasında, olumsuz hava koşullarından etkilenen imalatların yapımını durdurduğu...

İşin Sözleşmesi eki olan ve yukarıda belirtildiği üzere Sözleşme ile kendisine atıf da yapılan... ...kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı “inşaat sigortası (bütün riskler)”,