...çalışmalarında bölgenin karakteristik özelliklerinin sürekli değişkenlik gösterdiği tespit edilmiştir... Bu durum üzerine de işin sözleşmesinde bulunan Genel Şartlar, Bölüm VIII...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Karayolları Genel... ...ortaklığı tarafından 29/05/2013 tarihinde, taşeron sözleşmesinde belirtilen işlerin davacı şirket...

...sözleşmenin yanlarından biri olan müteahhit eser sözleşmesindeki bedelin Bakanlar Kurulu'... ...Bakanlığının görüşü alınarak idare tarafından süre uzatılabilir.

...maddesinin bu bendinde tazmin hükmü, işin sözleşmesinde yer alan Analiz-1 pozlu iş kaleminin... ...ç itibariyle, 2016 yılında ihale edilen ve süresinin 3 yıl (1080 gün) olduğu ve hiçbir... ...etkileri düşünülerek, beton yol kaplama uygulama inşaat yapım tekniğinin C30/37 basınç dayanım...

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacağının tahsili talebinden ibarettir. ...oluru ile arazinin yerini değiştirdiğini, inşaatın ... ...verilen karar taraf vekilleri tarafından yasal süresi içerisinde temyiz edilmiştir.

ÖZET : Dava; eser sözleşmesinden kaynaklanan ilave iş bedelinin... ...davanın kısmen kabulüne yönelik verilen hüküm süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi... söz konusu tesis inşaatına ait her türlü imalatta kullanılacak...

...bir maddi külfet de doğurduğu belirtilerek inşaat işinin tasfiyesinin talep edildiği, buna... ...tamamlanmasını istemesi gerekirken bu konuda müvekkile süre verilmeksizin ve davalı idarenin öncelikli... maddesine göre adi ortaklık sözleşmesinde aksi kararlaştırılmamış ise...

...sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerden alt... ...idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması...

...ise de; Anahtar teslimi götürü bedel yapım sözleşmesinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle... ...tesliminin 26/10/2021 tarihinde yapıldığı, işin süresinin 370 gün olduğu, iş bitim tarihinin...

...şartlarının ağır geçmesi ve kar örtüsünün uzun süre çatıda kalması sebebiyle mahal listesi... ...tamamlanmasının fiilen imkânsız olduğu hallerde, işin sözleşmesinde belirtilen niteliğine uygun bir...