...yazı ile 30.01.2020 tarihine kadar süre uzatımı yapılmasının uygun görüldüğü... ...yılı içerisinde bitirilmesi gereken inşaat ve onarım işinin, her ne sebeple... ...alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.” denilmektedir...

... yüksek gerilim hattı sebebiyle sahanın inşaata elverişli hale getirilmesini, bu ... gelen gecikme sebebiyle 41 gün süre uzatımı verilerek işin bitim tarihinin 25 ... dilekçe ile Yüklenicinin 41 günlük ek süreye göre hazırlamış olduğu revize iş ... olduğu, Yüklenicinin 19/01/2022 tarihli dilekçesi ile konunun 4735 sayılı Kamu İhale ... Fen Kurulu’nca karara bağlanmasını talep ettiği, Görülmektedir.

...yapılan başvuru ile Kurulumuz kararı talep edilmektedir. ...talebi; Yüklenicinin 14/12/2021 tarihli dilekçesinde özetle; 1- İşin geçici... ...gerçekleştirildiği, yüklenicinin iş artışı, süre uzatımı ve fiyat farkı taleplerinin... … 8-Enerji müsaadesi yazımız tarihinden itibaren 90 gün sürelidir. ...düzenlenen Geçici Kabul Tutanağı’nda; inşaat ve mekanik tesisat işlerinde...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Ordu İli... ...temmuz ayına kadar süre verilmesinin talep edildiği, bu talebin de olumlu... ...süre uzatımı talep edildiği, süre uzatımı isteğinin kabul edildiği...

...GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesi ile özetle; il genelindeki... ...kamu zararının davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir. Karar süresinde davacı vekilince istinaf edilmiştir.

...bölgenin karakteristik özelliklerinin sürekli değişkenlik gösterdiği tespit... ...Yüklenici Alt-madde 20.1 (Yüklenicinin Hak Talepleri)’in hükümlerine tabi olarak... ...süresinin Uzatımı) kapsamında süre uzatımı isteyebilecektir; ve (b) Sözleşme... ...sorumlularca ortaklaşa gönderilen temyiz dilekçesindeki iddiaların kabul edilerek...

...işleyecek avans faizi davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; söz konusu ihale... ...kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması...

...teminat mektubu süresinin takibinin, hem inşaatın kontrol amiri olmaları sıfatıyla... maddesi), tazmin hükmü verilen konuyla ilgili süreçte; - ...süresi dolan teminatın yerine yenisinin talep edildiği ancak yüklenicinin sözleşmeye... ...oluştuğundan söz konusu işte süre uzatımı da verilmesine rağmen zamanında...

...teminat mektubu süresinin takibinin, hem inşaatın kontrol amiri olmaları sıfatıyla... ...bitmesi gerekirken, 101 günlük süre uzatımı ile 10.06.2012 tarihinde bittiği... ...süresi dolan teminatın yerine yenisinin talep edildiği ancak yüklenicinin sözleşmeye... maddesi), tazmin hükmü verilen konuyla ilgili süreçte; -

...kısmın hesaplarına aktarılmasının talep edildiği; bunun üzerine Ekim, Kasım... tarihinde süresi bitecek olan ... Bu defa karar düzletme dilekçesinde; sorumlular söz konusu... ...kesin teminat mektubunun süresinin uzatımında fiili imkansızlık olup...