...eşmenin eki “Birim Fiyat Tarifleri Raporunda” uyuşmazlık konusu 11.01 Poz... ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. ...koymaksızın imzalayarak kabul ettiği hakedişler karşılığı düzenlediği faturalarla...

Dava, eser sözleşmesinin haksız feshedildiğinin tespiti, teminat... ... sonra alınan bilirkişi kurulu ek raporunda fesih anındaki yapılmaya... ...2-Davacı davasında ödenmeyen hakediş bedelinin tahsilini de talep etmiştir...

...yaptırıldığını, alınan bilirkişi raporunda iki imalât arasındaki toplam... ...ettiğini, davacının düzenlenen hakedişlere itiraz etmediğini, mukayeseli... ...oluşacak aleyhe sonuçlar için tüm yasal haklarını saklı tuttuğunu bildirdiğini...

...sözleşmesinden kaynaklanmakta olup sözleşmenin haksız feshedildiğinin tespiti, fesih... ...verilmemesi, 3-08.02.2019 tarihli bilirkişi raporunda belirtildiği gibi, işin bütünlük...

...Cevabı: Davalı vekili; müvekkilince tahakkuk ettirilen gecikme cezalarının... ...mevcut 22.05.2013 tarihli bilirkişi heyet raporundaki teslimde gecikilen mal bedeli...

...miktarlarını gösteren meteoroloji raporunda ise mevsim koşullarının üzerinde... ...savunmada da verilen süre uzatımını haklı çıkaracak yani mücbir sebebin... ...olmayan gerçekleştirme görevlisi ile hakedişi düzenleyen personelin ise sorumlulukları...

...uygun bulma tarihinin geciktiği, hak ediş raporlarında davacı şirketin adının... ...Sözleşmesi tarihi ile Son Taşeron Hakedişi tarihi arası) çalışmış...

...farkı alacağının fazlaya ilişkin hak ve alacakları saklı kalmak kaydıyla... ...olduğunu, bu durumda söz konusu hakkedişlerin 2019 yılına ait olduğunu...

...tutanağı, varsa; tasfiye tutanağı, kesin hak ediş raporu, keşif artış olurları...

...nedenle çalıştırılmayan araçlara hak ediş ödenmeyecektir.” ifadesine yer... ...personeli tarafından günlük tutulacağı ve hakediş ödemelerinin çalışılan günler...