...tarafından yeterli talep olmaması mücbir sebep olarak kabul edilerek... ...10’uncu maddesinde; “Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller... ...uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak... ...mücbir sebep olarak değerlendirilip sözleşmenin feshedilmesi neticesinde...

...davacı şirket tarafından ihale sözleşmesinin haksız olarak... ...sel ve su baskını olayının mücbir sebep olarak kabul edilmesi... ...nedenle yaşanan olayın mücbir sebep olarak nitelendirilemeyeceği... ...cezası , mücbir sebep , Sözleşme feshi , süre uzatımı

...şirketin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu uyarınca... ...feshine neden olan davacı şirket hakkında 4735 sayılı Kanunun... ...raporlarıyla sözleşmenin haksız sebeple feshedildiğinin tespit... ...bulundurmayarak, sözleşmedeki taahhüdünü mücbir sebep bulunmaksızın yerine... ...süresi dolmadan sözleşmenin feshinin yerinde olmadığının...

...İhalesi kapsamında imzalanan sözleşmenin tek taraflı feshi... ...görülmediğinin belirtildiği, tek taraflı feshin 4735 sayılı Kamu İhale... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde... ...salgın hastalıktan kaynaklanan mücbir sebepten dolayı davalı...

...bağlı olarak fesih ya da devir hakkı verilmesi amaçlandığı... ...bildirildiğini, 11/03/2019 tarihinde yeniden sözleşme feshine ilişkin talepte... ...malzeme fiyatlarındaki artışın da mücbir sebep olarak kabul edilmesinin... Temyiz Sebepleri 1.Bölge Adliye Mahkemesinin... ...esi gereğince sözleşmenin feshine ve tasfiyesine, sözleşme...

...fazla hisse sahibi olmayan K1 hakkında tesis edilen yasaklama... 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25. ...addesinin (f) bendinde, Mücbir sebepler dışında, ihal... ...5783 sayılı işlem ile mücbir sebep olmaksızın, ihale dokümanı... sözleşmenin feshi , teminat irat , yasaklama

...davacı şirketin, taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun... ...yükümlülüğünün başlamayacağı, feshin haksız olduğundan bahisle... f) Mücbir sebepler dışında, ihale... ...bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının... ...anlatımla, sözleşmenin mücbir sebepten kaynaklı olarak ifa edilemediği...

...şirketçe sözleşme teklifinin mücbir sebep kapsamında değerlendirilmesi... ...sözleşme tasarısına göre mücbir sebep sayılmadığı, 13/07/2018... ...yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin... menşei , mücbir sebep , sözleşmenin feshi , üretici

...uçağı temin edememesi nedeniyle hakkıda cezai işlem uygulandığı... ...davacının, süre uzatımı için mücbir sebep olarak ileri sürdüğü... maddesi ve sözleşmenin 17.1.1. ...kiralanması için görüşülen firmanın sebep göstermeksizin uçağı başkasına... ...mücbir sebep , sözleşmenin feshi , yetkili merci , yirmi gün...

maddesi kapsamında mücbir sebep olarak değerlendirilemeyeceğinden... ...iş yerinde çıkan yangının mücbir sebep teşkil ettiği, yangında... ...alımı , mücbir sebep , sözleşmenin feshi , yasaklılık , Yemek alım... ...karşısında, davacı şirketin sözleşme imzalamaktan imtina...