...sözleşme yapılmasına ilişkin noter, sözleşme damga vergisi vb. ...Kanununun 23.maddesine istinaden mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin... ...davalının sözleşmeyi mücbir sebep nedeni altında haksız olarak... ...12.2015 tarihli yazılarında, feshin geçersiz olduğunu, sözleşme...

mücbir sebep , sözleşmenin feshi , tasfiye , tazminat ...olacağının değerlendirildiği bu sebeple ……… ...merciler tarafından düzenlenmiş mücbir sebebe ilişkin herhangi... ...kabul ve teminatın geri verilmesi hakkında sözleşmesinde bulunan... TL sözleşme bedelli ………

...bahisle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 26... ...mücbir sebep nedeniyle sözleşmenin feshini talep ettiği, Eti Maden... ...feshedildiği, davacı şirket hakkında … tarihli ve … sayılı... ...pandemisinden kaynaklanan mücbir sebepten dolayı mümkün olmadığı... Covid-19 , genel salgın hastalık , mücbir sebep

...Alınması ihalesine ilişkin sözleşmenin uygulanması aşamasında... maddesi kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceği... maddesi kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceği... ...güvenliği , mücbir sebep , sözleşmenin feshi , süre uzatımı

...kapsamında değerlendirilerek sözleşmenin feshedilmesi ve kesin... ...üncü maddesinde; “Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin... ...ait Sözleşmenin “Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar” başlıklı... ...10'uncu maddesinde ise; “Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek...

...işbu ihalede uygulanmaması ve sözleşme kapsamında fiyat farkı... ...ödenmeyeceğine dair kuralın mücbir sebep nedeniyle işlerlik kazanmaması... ...yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin... ...öngörülemezlik , sözleşmenin feshi ...gerçekleştiğinden bahisle bu hususun mücbir sebep olarak kabul edilmesi...

...tarihinde yani davacı firmanın sözleşmeye imza attığı 13.08... 2015/3455) Mücbir sebep olarak belirlenecek durumun... ...kusurlarından ileri gelmediği, mücbir sebep şartları olan öngörülemezlik... mücbir sebep , sözleşmenin feshi , süre uzatımı , yasaklılık... ...yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin...

...yerine getirildiği, ifa edilmiş sözleşmenin feshedilemeyeceği... ...gecikmelere sebebiyet verdiği, bu sebeple çalışılamayan günlerin... ...uzatımı verilip verilmeyeceği hakkında görüş talep edildiği... ...öngörülemezlik , önlenemezlik , sözleşmenin feshi , süre uzatımı ...İhale Kurumu'nun konunun mücbir sebep kapsamında değerlendirilmesinin...

...yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin... ...durumların, mevzuatta sayılan mücbir sebep hâlleri arasına... ...OY : 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun &quot... maddesinde Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek... ...uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak...