Oysa iş eksiliş ve artışına ait tüm hesaplamaların, yapım işinde fiyat farkı ödenmesi nedeniyle, … (Sayıştay 1.Dairesinin 10.11.2022 tarih ve 10875 sayılı kararı) İş eksiliş ve artışına ait hesaplamaların, yapım işinde fiyat farkı ödenmesi nedeniyle ihale tarihi resmi birim fiyatları esas alınarak yapılması gerekir.

(Kamu İhale Kurulunun 28/12/2022 tarih ve 2022/DK.D-468 sayılı kararı) Fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen yapım işlerinde iş artışı nedeniyle süre uzatımı verilmesi halinde, idareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilmesi kapsamında fiyat farkı verilmesi gerekir.

...tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “İçmesuyu Şebeke Hattı Yapımı” işinde, 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile piyasa şartlarındaki fiyat artışlarının da 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10 uncu maddesi gereği mücbir sebep sayılarak fiyat farkı hesaplanıp hesaplanmayacağı hususlarında Kurulumuz görüşü talep...

Bu iş için avans aşağıdaki şartlar dâhilinde verilecektir. Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı 14 üncü maddesinde; “… Fiyat farkı hesaplanacaktır.

Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. ...verilen süre uzatımına bağlı olarak fiyat farkı hesabında hangi aylara ait temel ve güncel... Fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen işler” başlıklı 9 uncu maddesinde; “(

(Yüksek Fen Kurulunun 2017/5830 sayılı görüşü) Fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen bir işte ithal malzemelerinin döviz artışından kaynaklanan fiyat artışı dolayısıyla bu malzemelere fiyat farkı verilmesi mümkün değildir.

c) Yüklenicinin yaptığı işler …., fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı Fiyat farkı hesaplanacaktır. Fiyat farkı hesabı” başlıklı 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; “(

Denetçi raporunda; söz konusu durumun iş artışının gerçekleşmesinde sözleşme yılı birim ... Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın “Uygulama Esasları” başlıklı 6 ...

...gerektiği ve bedelinin yapıldığı yılın piyasa fiyatlarına göre hesap edilerek davacıya ödenmesi... maddelerinde düzenlenmiştir. ...bir iş artışının zorunlu olması halinde artışa konu olan iş; a-Sözleşmeye esas projenin... maddesinde düzenlenmiştir.

...A) İşe başlama tarihinden önceki dönem için fiyat farkı ödendiği görülmüştür. Elektrik alımı , fiyat farkı , işe başlama tarihi ...İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’a göre verileceği...