... sebeplerle verilen sürenin, işin durdurulduğu süre ve/veya iş artışına karşılık verilen süre hariç, sözleşmesinde belirtilen yıl ... edilmesi, yüklenicinin de bu süre uzatım ve ödenek aktarma kararına göre revize iş programını hazırlayıp idaresine sunması ... müteakip, onaylı bu en son revize iş programına göre iş ve işlemlerin (fiyat farklarının yeniden hesaplanması dâhil) yürütülmesi gerektiği ...

... açtıkları dava sonucu, iş mahkemesi tarafından işe iade kararı verilmesine rağmen bu kişilerin işe başlatılmaması nedeniyle ... kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır.” denilmektedir ...

...tesis edildiğinin anlaşıldığı; zemin güçlendirme işinin (artışa konu işin), & ...Mahkemesi'nin 05.12.2013 tarih ve E:2013/181, K:2013/1841sayılı kararının; idare tarafından davacı tarafa yazılı ihtar yapılmış... maddesi uyarınca yasaklama işleminin tesis edildiği görülmektedir.

Dolayısıyla sonradan zemin yapısının farklılığı gerekçesi ile iş artışına gidilmesi mümkün değildir. İnşaat Yüksek Müh.)’dan müştereken ve müteselsilen tazminine karar verilmiştir. ...Sayıştay Temyiz Kurulunun 02.03.2022 tarih ve 51154 sayılı kararı) Teknik şartnamede zemin yapısının belirlenmesi için...

...fiyatlarındaki artışın da mücbir sebep olarak kabul edilmesinin doğru olmadığı, akdin feshinde davalı iş sahibi haklı olduğundan davacının teminatın iadesi talebinin yerinde olmadığı gerekçesiyle davalı vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına ve davanın reddine karar verilmiştir.

...imalatının sözleşme bedeline dâhil olup olmadığı ve iş artışı yapılan muhtelif imalatların birim fiyatlarının tespitinde... toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. ...Yüksek Fen Kurulunun 15.12.2021 tarih ve 2021/254 sayılı kararı) Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmede yüklenicinin...

...Sayıştay Temyiz Kurulunun 13.10.2021 tarih ve 50239 sayılı kararı) İmalata başlanmadan feshedilen işte yükleniciye... iş artışı , iş azalışı , sözleşme bedeli TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. ...durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş; a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması...

(Yüksek Fen Kurulunun 16.02.2022 tarih ve 2022/42 sayılı kararı) Anahtar teslimi götürü bedel sözleşme kapsamında idaresince yaptırılmasına karar verilen ve iş artışı yapılan imalatlar ile yapımından vazgeçilen ve iş eksilişi yapılan imalatların birim fiyatlarının tespitinde YİGŞ’nin 22 nci maddesinin 2...

(4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...(Yüksek Fen Kurulunun 28/05/2021 tarih ve 2021/116 sayılı kararı) Birim fiyat tariflerindeki, proje değişikliği halind... birim fiyat tarifi , ihale dokümanı , iş artışı , öncelik sırası , proje değişikliği , Yeni birim fiyat  bedel üzerinden akdedilmiştir.