...yayımlanan 27.06.2013 tarihli ve 2013/5217 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen... ...Müdürlüğünce … tarihinde yapılan mukayeseli keşifte; iş artışı olarak yer alan … imalatı ile iş eksilişi olarak yer... fiyat farkı katsayısı , iş artışı , mukayeseli keşif , Pn , uygulama ayı rayiçleri , Yeni birim fiyat

Davacının iş artışı nedeniyle herhangi bir alacak talebi bulunmamaktadır. Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir. maddesindeki düzenlemeye göre uyarlama talep edilmesi ve mahkemece uyarlama kararı verilmesi mümkün olabilir.

... Yüksek Fen Kurulunun 28.05.2021 tarih ve 2021/117 sayılı kararı) Tasfiye sonrası hesap kesme hakedişi düzenlenirken yapılan ... toplam bedele oranlanması suretiyle feshedilen işe ait (iş artışı kapsamındaki iş kalemleri hariç) gerçekleşme oranının belirlenmesine ... anahtar teslimi , götürü bedel sözleşme , hesap kesme hakedişi , kesin hesap , tasfiye kesin hesabı

Dairesinin 21.03.2023 tarih ve 35759 sayılı kararı) İş artışı kapsamında ödenen YBF 03 Poz Numaralı 0,38 Kırmataş Serilmesi yeni iş kaleminin hazırlanmasında; YBF 03 Pozu içeriğindeki Kırmataş Nakliye hesabındaki A Zorluk Katsayısının 1,25 alınması...

...sözleşmenin feshi ile teminat mektubunun iadesi istemine ilişkindir. Bu halde iş artışının %10'dan fazla olması sebebiyle işin sözleşme... 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere...

... cak 14/5/2018 tarih ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1’inci maddesinde; “17/5/2018 tarihi itibarıyla bu ... akaryakıt piyasa satış fiyatını etkilememesi için meydana gelen artışların ÖTV’den mahsup edileceği ifade edilmiştir.

K:… sayılı kararının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. ...gerekli şekilde yürütülmesinin sağlanamadığı, yüklenilen işin ancak %60,99'luk kısmının tamamlanabildiği anlaşılmaktadır...

...Peyzaj ve Çevre Düzenleme Yapım İşi” ile ilgili olarak, işte meydana gelen gecikme nedeniyle uygulanacak gecikme cezası... süre uzatımı kararı ile 18 gün, 2.

ÖZET : Dava; eser sözleşmesinden kaynaklanan ilave iş bedelinin tahsili istemine ilişkindir.  Yargıtay'ın bozma kararına uyan mahkeme, bozma kararı uyarınca işlem yapmak ve hüküm vermek zorundadır. iş artışı , nakliye , sözleşme bedeli , teklif fiyat , teknik şartname

sayılı Kararının sonuç bölümünde, “Birim fiyat teklif cetvelinde... Deneme işletmesinin kapsamı ve şartları Sözleşme ve eki Şartnamelerde belirlenmiştir.