Söz konusu işe ilişkin ihale süreci incelendiğinde; … ...aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır.

Bu alacak kalemlerinin ilave iş olarak değerlendirilmesi gerekir. ...yerinin değiştirilmesinden kaynaklı ortaya çıkan maliyet artışları ve oluşan zararların tam olarak karşılanmadığını... Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir.

...bağlanan işlerde; fiyat farkları hariç, varsa yasal keşif artışları dahil hakedişteki sözleşme fiyatları ile yapılan... iş yönetme belgesi , kontrol mühendisi

...Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile piyasa şartlarındaki fiyat artışlarının da 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu... Fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen işler” başlıklı 9 uncu maddesinde; “(

...aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır.” denilmektedir... Bu karara karşı … tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuş, ancak istinaf başvurusu reddedilmiştir.

Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz. A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

...yöntemde genel olarak, planlanan büyümelerin maliyeti (nüfus artışından kaynaklanan büyümeler de dâhil olmak üzere... Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi, belirlenmiştir. Anılan Tutanağın ekindeki Hesaplama Tablolarında; ihale kapsamındaki … Merkez, …, TL/ton olarak belirlenmiştir.

Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlem hukuka uygun bulunarak davanın reddine karar verilmiştir. 2023/1935) Kurdaki artışın tek başına mücbir sebep olarak değerlendirilemeyeceği.

Konu, ilgi yazı ve eki belgeler ile ilgili mevzuat çerçevesinde Kurulumuzca incelenmiştir. ...taahhüdünün kimin tarafından verileceği ve %25’lik kısmın iş artışı kapsamında ödenip ödenemeyeceği hususunda tereddüde...

...ödeme emri ekinde yer alan 27.06.2018 tarihli Muayene ve Kabul Tutanağı incelendiğinde, söz konusu malzemelerin beş gün... ekap sonuç sorgulama , gecikme cezası , işe başlama tarihi , mal alımı