...göre 20/12/2019 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...sayılı Genel Müdürlük Olur’u ile iş artışı yapıldığı ve 60 gün süre... ...kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması... ...tutulmuş olup, anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri... Yüklenicinin görüş ve talebi; Fiyat farkı hesabında temel...

iş artışı , mahal listesi , uygulama projesi Yüklenicinin görüş ve talebi; 01/12/2021 tarihli dilekçesinde... ...ağır geçmesi ve kar örtüsünün uzun süre çatıda kalması sebebiyle mahal... TL ) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.  “Sözleşmenin ekleri” başlıklı 8 inci maddesinde; “8.1.

...ise % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki... ...de kamu zararına neden olunduğu gerekçesiyle ... götürü bedel , hizmet alımı , iş artışı , kamu zararı -TL’nin tazminine karar verilmişti.

...göre 16/05/2018 tarihinde ihale edilerek 04/06/2018 tarihinde anahtar teslimi... ...yürütülmesi sırasında, durdurulan 40 günlük sürenin hangi tarihe eklenerek işin... 15.03 tarihleri arasındaki 75 (yetmişbeş)  gündür.

Duruşma talebinde bulunan ... TL kamu zararının; Süre Uzatım Komisyonu üyeleri ... İlamda Gerçekleştirme Görevlisi olarak sorumlu ... karar düzeltilmesi talebi ile vermiş olduğu dilekçesinde, ..

...Düzenleme Yapım İşi” ile ilgili olarak, işte meydana gelen gecikme nedeniyle... süre uzatımı kararı ile 18 gün, 2. ...özet olarak aşağıda belirtildiği şekildedir. Yüklenicinin görüş ve talebi; 01/08/2019 tarihli ve 755-04...

...edilmesiyle konu incelenip değerlendirilmiştir. ...süresinin 350 gün olarak değiştirilmesi talebinin ancak sözleşme tarafı olan... ...değerlendirmeleri aşağıda belirtildiği şekildedir. ...öngörülmeyen söz konusu bu işin 420 gün olan süresinin 350 gün olarak değiştirilmesi...

...İşletmesi Hizmet Binaları ve Pilot Tesisi” işinde, süre uzatımı verilmesi ile... ...zorluğu nedeniyle cezasız süre uzatımı talebinin uygun bulunmadığı, .. Yönünde değerlendirilmektedir. ...süreçlerindeki gecikmelerden dolayı süre uzatımı verilmesi, Yönündedir...

...olmadığını, davacının avans faizi talebinin kabul edilemeyeceğini, bu nedenlerle... Hükme karşı taraf vekilleri istinaf yoluna başvurmuştur. maddesi çerçevesinde iş eksilişi yapılabilir. ...üzerine yasal (1) yıllık hak düşürücü süre içerisinde eldeki davanın açıldığı...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Karayolları... ...tarafından davalı idareye iletilen talebin, bir an önce başlanması bakımından... işin süresi , ivedilik , pazarlık usulü ...bendi uyarınca pazarlık usulüyle gerçekleştirilen Ceylanpınar-Kızıltepe... DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ …