...ızgara imalatının, İdaresince iş süreçlerinde verilen büyük ve küçükbaş... ...Satış Pazarı Yapım İşi”nde, iş artışı/eksilişi, süre uzatımı işlemlerinde... Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. TL ) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

...anlaşmazlık tutanağına istinaden incelenerek karara bağlanmasıdır. Yüklenicinin görüş ve talebi; 14/12/2021 tarihli anlaşmazlık... iş artışı , iş eksilişi , Yeni birim fiyat …) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.”,

Yüklenicinin görüş ve talebi: 20/09/2021, 20/10/2021, 20/12/2021 ... kapalı tenis kortları zeminine iş artışı kapsamında yaptırılan beton imalatının ... çalışılamayacak süre dikkate alınarak süre uzatımı verilmesi ile işin yeni bitim ... olmak üzere %95 oranında tamamlanan işin geçici kabulünün yapılması gerektiği, Yönündedir.

...yılında yapılmasına karar verilen yeni iş kalemleri bedellerinin, sözleşme yılı... Oysa iş eksiliş ve artışına ait tüm hesaplamaların, yapım... sözleşme yılı birim fiyatları esas alınarak yapılması gerekirdi.

...Dağıtım/Bağlantı Hattı yapımına ilişkin eser sözleşmesi imzalanmıştır... ...göre teknik şartname sözleşmenin ekidir. ...uzadığı için sözleşmeye göre bu süre zarfında İKY 900 ve İKY 9000... ...gerekçesiyle bu alacak kalemine ilişkin talebin reddine karar verilmiştir.... eser sözleşmesi , iş artışı ve iş eksilişi , işin süresinden...

...farkı verilmesi gerektiğine, 3) İş artışı nedeniyle veya 4735 Sayılı... ...kapsamında fiyat farkı verilmesi gerekir. fiyat farkı , idareden kaynaklanan nedenler , iş artışı

maddesi uyarınca bir yıl süreyle kamu kurum ve kuruluşlarının... ihtar , işin süresi , Muayene kabul , sözleşmenin feshi ...sonucunda ürünlerin bir kısmının teknik ve idarî şartnamede belirtilen...

...davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiş, yargılama sırasında talebini ıslah... ...yazılı olarak ilgilisine bildirmesi gerektiğini ancak Kahramanmaraş Gençlik... ...bağlı olarak süre uzatımı ve iş artışı nedeniyle fiyat farkı verilmesi... ...anlaşıldığından yeniden kesin hesap yapılması talebinin reddi ile alınan bilirkişi...

...vekillerince süresi içinde temyiz edilmiştir. ...olarak belirlenmesine rağmen edimin süresinde yerine getirilemediği, Antalya... ...bilirkişi raporunda saptanan 10.946,55 TL eksik ve ayıplı iş bedeliyle 49.000...