...yüklenicinin iddia ettiği şekilde herhangi bir iş artışı olmadığı, ayrıca sözleşme kapsamındaki... ...belirtilerek, işin hızlandırılmak suretiyle geçici kabule hazır hale getirilmesi hususunun... Bu hükme göre; İdarenin, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.

... tarihinde 30 gün süre uzatımı verildiği, İş artışı nedeniyle 22/04/2021 tarihinde 20 gün süre ... Tutanağının 24/09/2021 tarihinden onaylanarak geçici kabul işleminin gerçekleştiği görülmektedir. ...

...2019 tarihinde fiyat artışından kaynaklı malzeme teminindeki sıkıntı nedeniyle davalı idareden süre uzatımı talep edildiği, davalı idarenin 21.01.2019 tarihli cevap yazısında işin geçici kabule hazır hale getirilemediğinden sözleşmeye göre ceza uygulamasına başlandığı ve 20.06.2019 tarihine kadar işin geçici kabule hazır hale getirilmesinin...

maddesine göre meydana gelebilecek iş artışı veya eksilişlerinin işin bedelini... bedel üzerinden akdedilmiştir.  (4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. Yüksek Fen Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur. ...yapı denetim görevlilerince değerlendirilerek geçici kabul komisyonunca belirlenen nefaset tutarının...

...yemek öğün sayısında idare tarafından iş artışı/iş eksilişi yapabileceği de görüldüğünden... ...şeklindeki dokümana yönelik şikayetine ilişkin olarak; başvuru sahibince dokümanın 04...

iş artışı , öngörülemezlik , Yeni birim fiyat , zemin etüdü , zemin yapısı ...gönderilen temyiz dilekçesindeki iddiaların kabul edilerek 43 sayılı (Asıl) İlamın 4... İşin yapılması ile ilgili tüm teknik personel, formen, işçi vs. Çalışmalar sırasında yayaların kullanımı için geçici köprülerin tesis edilmesi, •

...hizmetin kötü işlemesi, geç işlemesi veya hiç işlememesi hâllerinde gerçekleşmekte ve idarenin... ...Sözleşmenin yerine getirilmesi ve karşılık edanın kabulü için yapılan masraflar; Sözleşmenin...

6) Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. numaralı Kararı ile “Revize İş Programı” kabul edilmiştir.

TL’nin tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir. % 3 , geçici teminat , gelir kaydı , yüzde üç

...belgede “Yukarıda kimlik bilgileri bulunan kişinin adli sicil kaydı vardır. ...28/72 sayılı Çevre Kanunu’nun kapsamında geçici faaliyet gösterdiğinden dolayı aynı... ...üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek cezasının TCK’nın 62/1 maddesi...