anahtar teslimi götürü bedel , avans , avans kesintisi , fiyat farkı , iş programı İş programı” başlıklı 12 nci maddesinin (1) ve (3) üncü fıkralarında; “  Bu iş için avans aşağıdaki şartlar dâhilinde verilecektir.

fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı ...içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak fiyat farkı hesaplanır... Fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen işler” başlıklı 9 uncu maddesinde; “(

...Sağlığı Merkezi Yapım İşi”nde, iş yerinin değiştirilmesi neticesinde verilen süre uzatımına... i) Uygulama ayı: İş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirilmesi... Fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen işler” başlıklı 9 uncu maddesinde; “(

...oranını aştığından, ilgili mevzuat gereği işin tasfiye edilmesine dair Kurulumuz görüşü... ...ilgili mevzuatına göre incelenip değerlendirilmiştir. ...sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa...

...nin davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiş, yargılama sırasında talebini ıslah ederek... ...açıklayarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. ...işlere bağlı olarak süre uzatımı ve iş artışı nedeniyle fiyat farkı verilmesi için...

...projede veya mahal listesinde yer almayıp, iş artışı yapılmak suretiyle imalata giren iş... TL (iş artışı dahil) anahtar teslim götürü bedel sözleşme bedelli ... işlem numaralı banka dekontu ile tahsil edildiği ve ...

fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı , yapı ruhsatı ...olarak belirlendiği, buna göre hazırlanan iş programının da taraflarca imzalanıp, idaresince... ...artışlarından (keşif artışından) kaynaklı iş artışı ve eksilişi hesaplamalarının (mukayeseli... “Fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen işler” başlıklı 9 uncu maddesinde; “(

İş artışı nedeniyle süre uzatımı verilmesi sonucu yapılan revize iş programında ödeneklerin, uzatılan süre ve artış miktarı dikkate alınarak iş programının sonuna ilave edilmesi gerekmektedir.

...yürütülmesi sırasında; sözleşmesine göre düzenlenen iş programında 2021 yılı ödeneğinin tespitinde... iş programı , ödenek aktarımı İşe ait sözleşmenin, “İş programı” başlıklı 12 nci maddesinde; “12.1. 

...maliyet hesabında da aynı hatanın tekrar edilmiş olması durumunda yaklaşık maliyetin ve sınır... ...yemek öğün sayısında idare tarafından iş artışı/iş eksilişi yapabileceği de görüldüğünden... ...şeklindeki dokümana yönelik şikayetine ilişkin olarak; başvuru sahibince dokümanın 04...