...Satış Pazarı Yapım İşi”nde, iş artışı/eksilişi, süre uzatımı işlemlerinde... TL ) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

...farkı verilmesi gerektiğine, 3) İş artışı nedeniyle veya 4735 Sayılı... fiyat farkı , idareden kaynaklanan nedenler , iş artışı

...başvurusunda bulunduğu tespit edilmiştir. ...belgeler kapsamında söz konusu işin kesin kabul tarihinin ilan tarihinden sonra...

...lik iş artışı yapıldığı ve iş artışına bağlı olarak da 35 günlük... ...bedeli ile geçici kabulden sonra kesin kabul süresinin (teminat süresi) ne... ...değerlendirmeye tabi tutulmuş olup, konuya ilişkin tarafların görüş, talep ve...

...veya mahal listesinde yer almayıp, iş artışı yapılmak suretiyle imalata... ç) İdarece kabul edilmek şartıyla, ticaret ve... işlem numaralı banka dekontu ile tahsil edildiği ve ...

...arasındaki elektrik tesisatı imalatların iş artışı kapsamında ödenmesi ile işin... 4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. Trafonun TEDAŞ kabulü yüklenici tarafından yaptırılacaktır.”,

...işlemini geç yapması halinde, kabul tutanağında itibar tarihi olarak işin... Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Geçici Kabul” başlıklı 41. ...nedeniyle …TL’ye tazmin hükmü verilmiştir.

...davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiş, yargılama sırasında talebini ıslah... ...bitirildiğini son olarak 29.05.2015 kesin kabulün düzenlendiğini, davacının... ...bağlı olarak süre uzatımı ve iş artışı nedeniyle fiyat farkı verilmesi...

...bitirildiği tarih olarak 28.02.2016 kabul edilmiş, tutanakta belirtilen... ...yapılmadığı gerekçesiyle kararı temyiz etmiştir. ...Bu nedenle mahkemece, geçici kabul tutanağındaki eksik ve ayıplı işle...

TL kamu zararı için tazmin hükmü verilmişti. ...düzenlenen Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağında, geçici kabule engel teşkil... Restorasyonu işinde geçici kabul sonrası eksikliklerin giderilmesinde...