...dilimlerinin geçmişe yönelik olarak değiştirildiği ve bu yeni ödenek... ...uzatımı verilmiş ise yüklenici tarafından, belirlenen yeni süreye... ...2013/5217 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4734 Sayılı Kamu İhale... İş artışı nedeniyle süre uzatımı...

...eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale... ...konuları ile ilgili olarak iş artışı ve süre uzatımı verilmesinin... ...2021 tarih ve 2021/63 sayılı kararı) Sözleşmesine göre iş... ...olup, anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş ve...

...gerektiği, yaptırılması halinde iş artışı yapılarak bedelinin... ...işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen ... toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. ...2021 tarih ve 2021/24 sayılı kararı) Yüklenicinin yaptığı...

...serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet... ...tüzel kişi ortağına ait olan iş denetleme belgesi olduğu, ZKN... ...veya ortaklık tespit belgesinin kimin tarafından düzenleneceği... ...2024 tarih ve 2024/UY.II-575 nolu kararı) Ortağının iş deneyim...

...Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri... Bahsi geçen işe ilişkin sözleşmenin 19. ...yetkilidir.) kadar oran dahilinde bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde... ...2013 tarihli ve 36024 sayılı kararı) Çalışılmayan sürenin...

...sonlandırılıncaya kadar yüklenici tarafından karşılanacağı, VI... maddesinde de cezai şart alacağı düzenlenmiştir. ...belgeler incelendiğinde, keşif artışı sebebiyle verilen süre... 1-) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle...

...04.2022 tarih ve 51582 sayılı kararı) Yapım işinde imalat... ...bildirimine istinaden yüklenici tarafından 9, 15 ve 16 numaralı... ...tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir. ...termoset reçine, agrega ve diğer kimyasal katkı malzemelerinin...

TL/m iken sorgu konusu edilen yapım işi kapsamında ... Diğer yandan sorumlular tarafından İlamda tazminine hükmedilen... ...oranında (…TL tutarında) keşif artışı yapılarak yeni bedelin... ...Kanun’un 57 nci maddesi gereği bu Kararın yazılı bildirim tarihinden...

...21,56 oranındaki asgari ücret artışının öngörülemez nitelikte... ...Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten... sayılı davalı idare işleminin iptali istenilmiştir. İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .. ...başvuru yapılmış ise de, davacı tarafından ihale dokümanına herhangi...