tutanak numaralı bozma kararı üzerine 6085 sayılı Sayıştay... götürü bedel , hizmet alımı , iş artışı , kamu zararı -TL’nin tazminine karar verilmişti. ...iş kalemleri için; yüklenici tarafından teklif edilen birim...

...yazılarında özetle; adı geçen idare tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale... ...Pazarı Yapım İşi”nde, iş artışı/eksilişi, süre uzatımı... ...idare yazısına dayalı Kurul Kararı’nın ihdasından sonra... TL ) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

...kabulüne dair verilen karar, davalı tarafından temyiz edilmiştir... nolu kararı) 4735 sayılı Kanun hükümlerine... maddelerinde düzenlenmiştir. ...öngörülmeyen durumlar nedeni ile bir iş artışının zorunlu olması halinde... maddesinde düzenlenmiştir.

...yapılmasına karar verilen yeni iş kalemleri bedellerinin, sözleşme... ...düzenlenir ve anlaşmazlık idare tarafından on gün içerisinde... ...hakkındaki Bayındırlık Kurulunun kararını beklemeden idare tarafından... Oysa iş eksiliş ve artışına ait tüm hesaplamaların...

...Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde... ...istemiş yapılan inceleme ile bilirkişiler tarafından yüzeysel bir... ...kişi veya kişilerin açması ve kime karşı hukuki koruma isteniyor... ...bile mahkemece re'sen nazara alınmalıdır. ...oluşan zarar için bilirkişi tarafından tespit yaptırılmıştır...

...verilmesi gerektiğine, 3) İş artışı nedeniyle veya 4735 Sayılı... ...tarih ve 2022/DK.D-468 sayılı kararı) Fiyat farkı verilmesi... fiyat farkı , idareden kaynaklanan nedenler , iş artışı

...iş bedelinin tahsili istemine ilişkindir.  ...gibi mahkemece de resen dikkate alınmalıdır. ...yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş... ...kırmataş, taş vs.) temini için idare tarafından ocak yeri gösterilmeyecek... iş artışı , nakliye , sözleşme...

...ilişkin olarak davacı şirket tarafından yapılan itirazen şikâyet... tarih ve … sayılı kararının iptali istenilmiştir. ...yazılı Kurum yazısı ile vergi ve kimlik bilgileri belirtilerek ... İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ..