...2013 tarihli kararıyla reddine karar verildiği hususları mevzuat ve sözleşme hükümleriyle birlikte değerlendirildiğinde... iş artışı , sözleşmenin feshi , Sözleşmeye aykırılık , yasaklılık Savunmanın Özeti :Savunma verilmemiştir.

(2) İhzarat ödenmesi öngörülen işlerde, iş programları imalat ve ihzarat iş programı olarak düzenlenir. Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde yüklenici... oranında ve … TL tutarında iş artışı meydana gelmiş ve … tarihli Süre Uzatımı ve Ödenek...

...Müdürlüğünce … tarihinde yapılan mukayeseli keşifte; iş artışı olarak yer alan … imalatı ile iş eksilişi olarak yer... fiyat farkı katsayısı , iş artışı , mukayeseli keşif , Pn , uygulama ayı rayiçleri , Yeni birim fiyat

Davacının iş artışı nedeniyle herhangi bir alacak talebi bulunmamaktadır. Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir.

... düzelterek onaylama uygulamasının sözleşmenin tabi olduğu mevzuata uygun olmadığı, Diğer taraftan, işin yürütülmesi sırasında ... sürelerin ise ancak idare tarafından tespit edilebileceği, İş artışına karşılık verilen süreler hariç, mücbir sebep ve ... ve onaylı bu revize iş programına göre, taraflarca iş ve işlemlerin (fiyat farkı hesaplanması dâhil) yürütülmesi gerektiği ...

6) Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre; düşük-yüksek endeks kıyaslaması...

... bir süre uzatımı olması durumunda revize iş programının mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş olması gerektiği, dolayısıyla, öncelikle idaresince iş artışı sebebiyle verilen süre uzatımı sonrasında mevcut iş ... ve ekleri hükümlerine uygun olarak zamanında yerine getirilmiş olması gerektiği hususlarının hatırlatılmasında yarar görülmekte ...

...inşaat yasağına bağlı olarak süre uzatımı verilmesinde mevzuata aykırılık olmadığı düşünülmektedir. ortak girişimi adına Av. karar düzeltilmesi talebi ile vermiş olduğu dilekçesinde, ..

Uygulama ayı: İdarece onaylanmış iş programına göre işlerin gerçekleştirildiği ayı. Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzca inceleme ve değerlendirmeye...

...ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olması durumunun mevzuata aykırılık taşımadığı tespit edilmiştir. ihale tarihi , ilan tarihinden sonra kabul , ilk ilan tarihi , iş deneyim belgesi , mal alım ihaleleri