hakediş itibarıyla, 2016 yılında, ekonomik maliyetleri düşürmek amacıyla geçilmiştir. ...usullerden biri ile tespit edilerek düzenlenen tutanak idarenin onayına sunulur ve otuz gün zarfında idarece onaylanarak... ...içinde kalan ancak öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde, ayrıca bir yükleniciye...

Davacının iş artışı nedeniyle herhangi bir alacak talebi bulunmamaktadır. Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir.

İdare, belirli bir süre vererek bu işlerin yapılmasını yükleniciden isteyebilir. ...ayı birim fiyatları ile belirlenen ve yapılmış olan iş artışı kapsamındaki iş kalemleri tutarı ilave edilmek suretiyle...

Onarım İşi'nde iş artışı kapsamında ödenen YBF 03 Poz Numaralı 0,38... TL kamu zararına sebebiyet verilmişse de bu tutarın ...

...değişikliği yapılması sebebiyle proje değişikliğine dayalı iş artışı ve eksilişi hesaplarının yapılması sırasında yeni... ...usullerden biri ile tespit edilerek düzenlenen tutanak idarenin onayına sunulur ve otuz gün zarfında idarece onaylanarak... ait endeksi, i) Uygulama ayı: İş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirilmesi gereken ayı, …”

...verilemeyeceği ileri sürülmekte ise de, yüklenicinin idaresi onayı olmaksızın herhangi bir proje değişikliği yapamayacağı... fiyat farkı , proje değişikliği , süre uzatımı ...nedeniyle süre uzatımı verildiği, bunlardan Covid-19 ve iş artışı için verilen ilave sürelerin mücbir sebepten dolayı... … 4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.

...yeniden revize projesi hazırlanarak 06/10/2020 tarihinde İdare onayına sundukları, revize projenin İlbank Adana Bölge Müdürlüğü... ...olacağı, yüklenicinin iddia ettiği şekilde herhangi bir iş artışı olmadığı, ayrıca sözleşme kapsamındaki 25 nolu... Bu hükme göre; İdarenin, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.

...Çekirdek) Yapım İşi”nde, yapımından vazgeçilen ve iş eksilişine karar verilen zemin iyileştirilmesi için öngörülen... ...usullerden biri ile tespit edilerek düzenlenen tutanak idarenin onayına sunulur ve otuz gün zarfında idarece onaylanarak... ...içinde kalan ancak öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde, ayrıca bir yükleniciye...

tarihli gerekçe raporu ile … adlı taş ile değiştirilmiştir. ...usullerden biri ile tespit edilerek düzenlenen tutanak idarenin onayına sunulur ve otuz gün zarfında idarece onaylanarak... ...içinde kalan ancak öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde, ayrıca bir yükleniciye...

Denetçi raporunda; söz konusu durumun iş artışının gerçekleşmesinde sözleşme yılı birim fiyatlarının... Yapım İşinde; iksa imalatlarının zorunlu nedenlerden dolayı değiştirilmesine karar verilmesi nedeniyle ……… ...usullerden biri ile tespit edilerek düzenlenen tutanak idarenin onayına sunulur ve otuz gün zarfında idarece onaylanarak geçerli...