...demir imalatı miktarlarındaki artışın iş artışı olarak ödenmesi gerektiği, İdaresinin... (4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.  bedel üzerinden akdedilmiştir. ...betonunun dökülmesi, sıkıştırılması, priz süresince sulanması, betona geçirimsizlik için...

...tarihli anlaşmazlık tutanağından özetle; iş artışına konu imalatların toplam bedelinin... ...tesliminin 26/10/2021 tarihinde yapıldığı, işin süresinin 370 gün olduğu, iş bitim tarihinin... İşin tamamı ifadesinden ilk sözleşme bedeline karşılık gelen iş miktarı anlaşılır.

...revize iş programının düzenlendiği, uzatılan sürede yapılan imalatlara fiyat farkının hesaplanması... ...ceza kesilemediği ve cezasız 100 gün süre uzatımı verildiği, Söz konusu cezasız süre... ...tabi tutulmuş olup, anlaşmazlık konusuna ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri...

şeklinde belirterek tekrar süre uzatımı talep etmiştir. Doğal afetler de süre uzatımı verilebilecek durumlar arasında sayılmaktadır. TL için tazmin hükmü verilmiştir.

gecikme cezası , İhtar süresi , sözleşmenin feshi 2.Direnme kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. ...tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, yüklenicinin, sözleşmeye... ...edildiğini, sözleşmenin 25.3 maddesi gereği iş artışı yapılması nedeniyle işin süresinin...

...itirazın iptâli ve takibin devamı istemine ilişkindir. ...sözleşmelerinde, öngörülmeyen durumlar sebebiyle bir iş artışının zorunlu olması halinde Yapım İşleri... maddesinin 2.1 bendinde idarece verilen süre uzatımı hariç iş zamanında bitirilmediği...

... ile %18,88 oranında (…TL tutarında) keşif artışı yapılarak yeni bedelin …TL olarak belirlendiği, 76 günlük süre uzatımı verilip yeni iş bitim tarihinin 22.05.2018 ... imalatlarında kullanılmak üzere Kurum deposu stoklarında sürekli ve yeterli miktarlarda bulundurulması” amacıyla ... PN16 HDPE boru malzemesinin söz konusu yapım işi kapsamında aynı yükleniciden satın alınmasına karar ...

...tarihi, 15.02.2013 tarih ve 1 karar sayılı süre uzatımı komisyonu kararıyla, 14.04.2013 tarihine... ...eksikliklerin giderilmesi için yükleniciye 30 gün süre verilmiştir. Hastanesi İnşaatı işinin geçici kabulü, 13.06.2011 tarihi itibariyle...

...2022/573021 İhale Kayıt Numaralı “18 Ay Süre İle Puan Usulü Laboratuar Hizmet Alımı... ...artırılmasından veya azaltılmasından kaynaklanan fiyat değişimleri için fiyat farkı hesaplanamaz.” hükmü... ...kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde...

...Aylık Çamaşırhane Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Sayık Global Kurumsal Yapı San... Bu tip süreler hak düşürücü süre olarak ele alınamaz.